Вопросы для прохождения независимой оценки квалификации — НОК: Главный инженер проекта — ГИП (специалист по организации строительства, 7 уровень квалификации).
1. Каким путем осуществляется подтверждение факта соответствия комплектов рабочей документации требованиям действующих нормативных документов и утвержденной проектной документации?
1. Визированием ответственного лица застройщика (технического заказчика) (специалиста по организации строительства) и простановки штампа «В производство работ» с датой на каждом листе комплектов рабочей документации.
2. Выдачей распоряжения о соответствии лицом, осуществляющим государственный строительный надзор.
3. Изданием приказа «О подтверждении факта соответствия комплектов рабочей документации требованиям действующих нормативных документов и утвержденной проектной документации» лицом, осуществляющим строительство.
4. Подписанием комплектов рабочей документации электронной подписью специалиста по организации строительства (при согласовании рабочей документации в форме электронных документов или в составе информационной модели).
5. Составлением и подписанием акта о соответствии лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
2. Кем осуществляется входной контроль рабочей документации на строительство объекта?
1. Застройщиком (техническим заказчиком);
2. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации;
3. Лицом, осуществляющим строительство;
4. Лицом, осуществляющим государственный строительный надзор.
3. Какая характеристика объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией не относит его к уникальным объектам?
1. Высота более чем 100 метров;
2. Пролет более чем 100 метров;
3. Высота для ветроэнергетических установок более чем 200 метров;
4. Наличие консоли более чем 20 метров;
5. Заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров.
4. Какие понятия включает в себя термин Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)?
1. Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема).
2. Расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства.
3. Надстройка объекта капитального строительства.
4. Замена систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов.
5. Замена отдельных элементов несущих конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
5. При капитальном ремонте объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) не производится (выберите правильный вариант продолжения текста):
1. Замена и (или) восстановление строительных конструкций или элементов таких конструкций.
2. Замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения.
3. Восстановление несущих строительных конструкций.
4. Замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные.
6. Какие сведения содержит «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Перечень разделов проектной документации, на основании которых выполнены основные комплекты рабочих чертежей.
2. Последовательный перечень листов основных комплектов, входящих в состав полного комплекта рабочей документации.
3. Перечень ссылочных и прилагаемых документов, спецификаций, входящих в состав полного комплекта рабочей документации.
4. Последовательный перечень основных комплектов рабочих чертежей, входящих в состав полного комплекта рабочей документации.
7. Каким минимальным требованиям должно соответствовать заявление физического лица для включения сведений в национальные реестры специалистов? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства.
2. Наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет.
3. Наличие стажа работы на инженерных должностях не менее чем два года в организациях, выполняющих все виды строительной деятельности.
4. Наличие трудового стажа по профессии на административных должностях не менее чем пять лет.
8. Для включения сведений в национальный реестр специалистов в области строительства физическое лицо должно иметь стаж работы в организациях, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на инженерных должностях не менее чем (выберите один вариант правильного ответа):
1. Не менее трех лет;
2. Не менее пяти лет;
3. Не менее семи лет;
4. Не менее десяти лет.
9. В каком случае допускается выполнение капитального ремонта по проектной документации, не получившей положительное заключение экспертизы, при условии, что сметная стоимость такого капитального ремонта не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В случае капитального ремонта автомобильной дороги.
2. В случае капитального ремонта уникального объекта.
3. В случае капитального ремонта опасного производственного объекта.
4. В любом случае.
10. Какому наименованию основного комплекта рабочих чертежей соответствует марка «АИ»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. автоматизация инженерных систем;
2. интерьеры;
3. архитектурно-строительные решения;
4. архитектурные решения;
5. архитектурные индивидуальные изделия.
11. Какие сведения включают в состав общих указаний, приводимых в составе общих данных по рабочим чертежам основного комплекта марки АР (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. класс конструктивной пожарной опасности здания.
2. класс функциональной пожарной опасности здания.
3. сведения о мероприятиях по антикоррозионной защите конструкций (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей марки AЗ).
4. сведения о глубине промерзания.
5. расчетный срок службы здания (сооружения).
12. Какие главы, по которым распределяются средства, должен содержать сводный сметный расчет стоимости строительства, выполняемый в составе проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. объекты транспортного хозяйства и связи, глава 5.
2. благоустройство и озеленение территории, глава 7.
3. временные здания и сооружения, глава 8.
4. содержание службы заказчика, строительный контроль, глава 10.
5. накладные расходы.
13. Кем утверждаются изменения, внесённые в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Организацией, осуществлявшей экспертизу проектной документации.
2. Застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором.
3. Лицом, осуществлявшим подготовку проектной документации.
4. Уполномоченным органом государственного строительного надзора.
5. Уполномоченным органом местной исполнительной власти.
14. Какие из перечисленных зданий и сооружений относятся к некапитальным (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик.
2. Производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для выполнения строительных работ.
3. Здания и сооружения, строительство которых не завершено.
4. Здания и сооружения, не требующие присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения.
15. Какое строительство понимается под этапом строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Строительство объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.
2. Строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.
3. Строительство нескольких объектов капитального строительства на нескольких граничащих друг с другом земельных участках, если такие объекты, могут быть введены в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.
4. Строительство нескольких частей объекта капитального строительства, расположенных на нескольких граничащих друг с другом земельных участках, каждая из которых может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.
16. По чьей инициативе подготовка проектной документации может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Застройщика (технического заказчика).
2. Лица, осуществляющего строительство.
3. Лица, осуществляющего подготовку проектной документации.
4. Органа местного управления.
17. На каком чертеже указываются границы строительной площадки линейных объектов (выберите несколько вариантов правильного ответа)?
1. На строительном генеральном плане.
2. На ситуационном плане.
3. На плане полосы отвода.
4. На чертеже планировки территории.
18. На каком чертеже указываются границы строительной площадки нелинейных объектов капитального строительства (выберите несколько вариантов правильного ответа)?
1. На строительном генеральном плане.
2. На ситуационном плане.
3. На плане полосы отвода.
4. На чертеже планировки территории.
19. Какие виды саморегулируемых организаций предусмотрены Градостроительным кодексом РФ (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.
2. Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство.
3. Саморегулируемые организации лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования.
4. Саморегулируемые организации кадастровых инженеров.
20. Какую максимальную высоту и какое максимальное количество этажей может иметь объект индивидуального жилищного строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Количество надземных этажей не более чем четыре, высота не более двадцати пяти метров.
2. Количество надземных этажей не более три, высота не более двадцати метров.
3. Количество надземных этажей не более чем два, высотой не более пятнадцати метров.
4. Количество надземных этажей не более чем один, высота не более десяти метров.
21. Какой пункт не входит в состав текстовой части раздела «Объемно-планировочные и архитектурные решения» проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства.
2. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.
3. Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
4. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.
22. Кем осуществляется организация работ по внесению изменений в проектную документацию (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Лицом, осуществляющим строительство.
2. Застройщиком (техническим заказчиком).
3. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
4. Лицом, осуществляющим государственный строительный надзор.
23. Какие сведения не содержатся в разделе «Схема планировочной организации земельного участка» проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
2. Описание решений по благоустройству территории.
3. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства.
4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.
5. Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.
24. При каких условиях допускается проектирование с последующим устройством основания здания или сооружения без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Допускается при малоэтажном строительстве.
2. Не допускается при любых условиях.
3. Допускается для каменных зданий с армированными поясами.
4. Допускается на песчаных грунтах.
25. В каком разделе проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения приводится план земляных масс (выберите один вариант правильного ответа)?
1. «Схема планировочной организации земельного участка»;
2. «Архитектурные решения»;
3. «Проект организации строительства»;
4. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
5. «Мероприятия по охране окружающей среды».
26. В каком разделе проектной документации объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения приводится описание решений по свето-ограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости) (выберите один вариант правильного ответа)?
1. «Схема планировочной организации земельного участка»;
2. «Объёмно-планировочные и архитектурные решения»;
3. «Конструктивные решения»;
4. «Проект организации строительства»;
5. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
6. «Технологические решения».
27. Какой из перечисленных документов определяет состав проекта организации строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением 1).
3. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
28. У кого подлежит хранению исполнительная документация до проведения органом государственного строительного надзора проверки законченного строительством объекта капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Застройщика, Технического заказчика.
2. Лица, осуществившего разработку проектной документации.
3. Лица, осуществляющего авторский надзор.
4. Лица, осуществляющего государственный строительный надзор.
5. Лица, осуществляющего строительство.
29. Разработка проекта организации строительства входит в обязанности (выберите один вариант правильного продолжения текста):
1. Лица, осуществляющего строительство.
2. Местного органа исполнительной власти.
3. Лица, осуществляющего подготовку проектной документации.
4. Застройщика (технического заказчика).
30. Какие сведения не отражаются в составе Проекта организации строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Календарный план.
2. Строительный генеральный план.
3. Схемы движения транспортных средств на строительной площадке.
4. Локальные сметы.
5. Обоснование принятой продолжительности строительства.
31. Какие из перечисленных материалов не содержится в графической части раздела проектной документации «Конструктивные решения» объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность.
2. Схемы каркасов и узлов строительных конструкций.
3. Планы перекрытий, покрытий, кровли.
4. Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок.
5. Поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений.
32. Какие методы демонтажа (сноса) устанавливает проект организации работ по демонтажу (сносу) (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Комплексное обрушение.
2. Механический.
3. Поэлементный.
4. Поэтапное понижение.
5. Термический.
33. В какой документации обосновывается потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Проект благоустройства.
2. Проект организации строительства.
3. Проект организации дорожного движения.
4. Рабочая документация.
34. Какие параметры не входят в состав текстовой части Проекта организации строительства, разрабатываемого для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.
2. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.
3. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта.
4. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.
5. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах.
35. На основании каких критериев устанавливается класс сооружения (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Методологические последствия их повреждений и разрушений.
2. Социальные последствия их повреждений и разрушений.
3. Экологические последствия их повреждений и разрушений.
4. Экономические последствия их повреждений и разрушений.
5. Теоретических последствий их повреждений и разрушений.
36. Какое из определений соответствует термину «Моральный износ здания» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.
2. Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.
3. Степень эксплуатационной пригодности здания.
4. Категория технического состояния, отражающая соответствие установленным в проектной документации значениям параметров.
37. Какое из определений соответствует термину «Физический износ здания» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Степень эксплуатационной пригодности здания.
2. Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.
3. Категория технического состояния, отражающая соответствие установленным в проектной документации значениям параметров.
4. Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.
38. Какое из определений соответствует термину «Кляммер»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Гофрированные листовые профили, соединённые между собой по продольным кромкам и закреплённые на опорных конструкциях крыши.
2. Место пересечения сходящихся скатов покрытия, по которому стекает вода.
3. Металлическая деталь в виде узкой полосы для крепления фальцевой кровли из металлических рулонных и листовых материалов к сплошному настилу или обрешетке.
4. Металлический лист с регулярно расположенными продольными гофрами, образованными в процессе холодной прокатки листа на профилегибочном стане.
5. Ребро крыши, образованное расходящимися ее скатами.
39. Для решения каких из перечисленных задач проводятся инженерные изыскания? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Установление функциональных зон и определения планируемого размещения объектов при территориальном планировании.
2. Определение возможной стоимости строительства объекта.
3. Ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
4. Принятие конструктивных и объемно-планировочных решений.
40. Какие из перечисленных инженерных изысканий относятся к основным видам инженерных изысканий? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Инженерно-геодезические;
2. Инженерно-геологические;
3. Инженерно-гидрологические;
4. Инженерно-технические.
41. Какие объекты относятся к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Здания и сооружения временного (сезонного) назначения.
2. Здания и сооружения постоянного назначения.
3. Здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения.
4. Здания и сооружения производственного назначения.
5. Здания и сооружения вспомогательного использования, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
42. Какого подраздела не существует в составе раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения? (выберите один вариант правильного ответа)
1. «Система электроснабжения»;
2. «Система водоснабжения»;
3. «Система водоотведения»;
4. «Технологические решения»;
5. «Сети связи».
43. Какое из определений соответствует термину «Пароизоляционный слой»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Слой кровельного рулонного материала, укладываемого на сплошной настил для защиты его от увлажнения и повышения водонепроницаемости кровли.
2. Слой из рулонных или мастичных материалов, расположенный в ограждающей конструкции для предохранения ее от воздействия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения.
3. Слой, укладываемый на водоизоляционный ковер для защиты его от повреждения корнями растений.
4. Слой, располагаемый между основным водоизоляционным ковром или теплоизоляцией и защитным слоем.
44. На каком этапе жизненного цикла здания следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Инженерные изыскания;
2. Проектирование;
3. Строительство;
4. Эксплуатация;
5. Снос.
45. При одновременном выполнении каких условий экспертиза проектной документации, по решению застройщика, может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы в процессе строительства? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Изменения не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы).
2. Изменения не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов, не приводят к нарушениям требований технических регламентов и других нормативно-правовых актов.
3. Изменения соответствуют заданию застройщика (технического заказчика) на проектирование, а также результатам инженерных изысканий.
4. Изменения соответствуют установленной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5. Изменения не приводят к увеличению срока реализации проекта строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.
46. Каким специалистом исполняется должностная обязанность по утверждению подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию в процессе строительства изменений, не влекущих за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта.
2. Специалистом по организации строительства в должности главного инженера проекта.
3. Специалистом по организации инженерных изысканий в должности главного инженера проекта.
4. Специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного архитектора проекта.
5. Специалистом по организации и проведению экспертизы проектной документации в должности главного эксперта.
47. В каком случае в составе проектной документации для объектов непроизводственного назначения разрабатывается раздел «Технологические решения»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В случае наличия на объекте непроизводственного назначения производственных помещений.
2. В случае наличия на объекте непроизводственного назначения производственных помещений, категорируемых по взрывопожарной безопасности.
3. В случае наличия на объекте непроизводственного назначения технологического оборудования.
4. В случае наличия требования о разработке такого раздела в задании на проектирование.
5. Разрабатывается в всех случаях, за исключением жилых зданий.
48. Какие графические материалы должны содержаться в графической части проекта организации строительства? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Календарный план строительства.
2. Проект производства работ.
3. Строительный генеральный план подготовительного периода строительства.
4. График потребности в трудовых ресурсах.
5. График потребности в строительных материалах, конструкциях, оборудования.
49. Какие сведения содержатся в составе общих указаний, приводимых в составе общих данных по рабочим чертежам основного комплекта марки АР? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Класс конструктивной пожарной опасности здания.
2. Класс функциональной пожарной опасности здания.
3. Сведения о мероприятиях по антикоррозионной защите конструкций (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей марки AЗ).
4. Сведения о глубине промерзания.
5. Расчетный срок службы здания (сооружения).
50. Какие сведения должен содержать Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта.
2. Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с указанием их характеристик.
3. Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест.
4. Характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.
5. Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства.
51. Какая документация определяет инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции объектов капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Проектная документация;
2. Рабочая документация;
3. Техническая документация;
4. Исполнительная документация;
5. Нормативная документация.
52. В каком случае не требуется подготовка проектной документации, если сметная стоимость строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При строительстве, реконструкции сооружения класса КС-3.
2. В случае, если сметная стоимость строительства не подлежит оценке достоверности сметной стоимости.
3. При строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
4. При капитальном ремонте.
53. В каком случае проектная документация должна включать раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В случае, если строительство, реконструкция, снос финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется для объектов повышенного уровня ответственности.
3. В случае, если стоимость строительства превышает 100 млн. рублей.
4. В случае, если проектная документация подлежит экспертизе проектной документации.
5. В любом случае.
54. При каком условии между участниками строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса может осуществляться электронное взаимодействие в виде обмена электронными документами? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При подготовке проектной и рабочей документации в форме информационной модели.
2. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и сносе, финансирование которого производится с привлечением средств федерального бюджета.
3. При наличии у участников строительства соответствующего оборудования и программного обеспечения.
4. По требованию застройщика (технического заказчика).
5. При наличии соглашений между участниками строительства.
55. Лицом, осуществляющим строительство, может быть (выберите несколько вариантов правильных ответов):
1. Застройщик.
2. Индивидуальный предприниматель, заключивший договоры строительного подряда.
3. Юридическое лицо, заключившее договор строительного подряда.
4. Самозанятое лицо, заключившее договор строительного подряда.
5. Любое физическое лицо, заключившее договор строительного подряда.
56. Какие действия осуществляет подрядная организация перед началом выполнения работ на объекте? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Заключает договоры со сторонними строительными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных строительных лабораториях.
2. Обеспечивает инженерную подготовку территории строительной площадки.
3. Получает от застройщика (технического заказчика) копию разрешения на строительство.
4. Получает от застройщика (технического заказчика) утвержденную проектную и рабочую документацию.
5. Принимает площадку для строительства в соответствии с декларацией.
6. Разрабатывает проект организации строительства.
7. Утверждает состав подрядных организаций.
57. При каком условии застройщик вправе осуществлять строительство самостоятельно не являясь членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При условии, что для объекта строительства не требуется выдача разрешения на строительство.
2. При условии, что проектная документация на строительства не подлежит экспертизе.
3. При условии, если стоимость строительства не превышает десяти миллионов рублей.
4. При любых условиях.
58. Кем из участников строительства обеспечивается выполнение разного рода требований административного характера, установленных местным органом самоуправления, при наличии договора строительного подряда на весь срок строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Лицом, осуществляющим строительство.
2. Техническим заказчиком.
3. Любыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по договору с застройщиком.
4. Застройщиком.
59. Кем выдается решение о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу в случае необходимости сноса жилого дома? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Органом местного самоуправления.
2. Инженерно-изыскательской организацией.
3. Собственником здания.
4. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
5. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
60. Кем направляется в уполномоченный орган государственного строительного надзора (в случае, если государственный строительный надзор предусматривается) извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Лицом, осуществляющим строительство.
2. Застройщиком (техническим заказчиком).
3. Организацией, проводившей экспертизу проектной документации.
4. Местным органом исполнительной власти.
61. За какое минимальное количество рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в орган государственного строительного надзора (в случае, если его проведение предусмотрено) направляется извещение о начале работ? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не позднее чем за 5 рабочих дней;
2. Не позднее чем за 7 рабочих дней;
3. Не позднее чем за 10 рабочих дней;
4. Не позднее чем за 14 рабочих дней.
62. Какой из документов должен прилагаться к извещению о начале строительства, реконструкции нелинейного объекта капитального строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Результаты инженерных изысканий.
2. Копия договора строительного подряда с генеральным подрядчиком.
3. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий.
4. Кадастровый план земельного участка.
63. Какая обязанность согласно Градостроительному кодексу не относится к должностным обязанностям специалистов по организации строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Организация входного контроля проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
2. Обеспечение условий для осуществления технического надзора и авторского надзора.
3. Оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства.
4. Приемка законченных видов и отдельных этапов работ, с правом подписи соответствующих документов.
64. Какие минимальные квалификационные требования предъявляются саморегулируемыми организациями к стажу работы по специальности индивидуальных предпринимателей, а также руководителей юридического лица, самостоятельно организующих строительство? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не менее чем три года;
2. Не менее чем пять лет;
3. Не менее чем семь лет;
4. Не менее чем десять лет.
65. Какое минимальное количество специалистов, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, должны быть в наличии у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих строительство объектов капитального строительства, в целях членства в саморегулируемой организации? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не менее чем два специалиста по месту основной работы.
2. Не менее, чем три специалиста по месту основной работы.
3. Не менее, чем четыре специалиста по месту основной работы.
4. Не менее, чем пять специалистов по месту основной работы.
66. В каком чертеже рабочей документации содержатся сведения об объёмах земляных работ? (выберите один вариант правильного ответа)
1. План благоустройства территории.
2. План организации рельефа.
3. План земляных масс.
4. План котлована.
67. Кем принимается решение о возможности использования скважин для устройства свай, если при устройстве буронабивных свай в процессе бурения нельзя преодолеть препятствия, встретившиеся в процессе бурения? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Организацией, осуществляющей авторский надзор.
2. Организацией, проектировавшей фундамент.
3. Лицом, осуществляющим строительство.
4. Организацией, выполняющей работы устройству буронабивных свай.
5. Заказчиком (застройщиком).
68. На какие виды, в зависимости от интенсивности воздействия на бетонные и железобетонные конструкции, подразделяются внешние агрессивные среды и воздействия? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Слабоагрессивные;
2. Интенсивноагрессивные;
3. Среднеагрессивные;
4. Сильноагрессивные.
69. Какие из перечисленных соединений относятся к специальным монтажным соединениям? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Пристрелка высокопрочными дюбелями.
2. Постановка самонарезающих и самосверлящих винтов.
3. Соединение на болтах с контролируемым натяжением.
4. Электрозаклепки.
70. Какому определению соответствует термин «аварийное состояние»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности.
2. Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.
3. Категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта.
4. Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зда-ний и сооружений, включая состояние грунтов основания, не соответствуют установленным в проектной документации.
71. В чьи функции входит обеспечение сохранности объектов культурного наследия при строительстве объекта? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Лица, осуществляющего строительство.
2. Застройщика (Технического заказчика).
3. Лица, осуществляющего подготовку проектной документации.
4. Органов местного самоуправления.
72. Какие действия должен предпринять застройщик (технический заказчик) в случае обнаружения в ходе проведения строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Продолжать выполнение работ, известив местный орган исполнительной власти.
2. Приостановить работы и направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление.
3. Продолжать выполнение работ, известив органы государственного надзора.
4. Прекратить работы, вывести с территории работ строительную технику и работников, выставить охрану.
73. Каким способом лицо, осуществляющее строительство уведомляет орган государственного надзора об устранении нарушений при строительстве? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Письменным уведомлением.
2. Оповещением по телефону (телефонограммой).
3. Извещением об устранении нарушений.
4. Письмом по электронной почте.
74. Укажите наименование документации по которой осуществляется авторский надзор за строительством (выберите один вариант правильного ответа):
1. Обоснование инвестиций.
2. Эскизный проект.
3. Архитектурно-градостроительное обоснование.
4. Рабочая документация.
5. Проект застройки.
75. Каким нормативно правовым актом введён в действие Технический регламент о безопасности зданий и сооружений? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Указом Президента РФ.
2. Постановлением Правительства РФ.
3. Федеральном Законом.
4. Решением комиссии Таможенного союза.
76. В соответствии с какими принципами осуществляется техническое регулирование? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Допустимость одновременного возложения одних и тех же полномочий на два и более органа государственного контроля (надзора).
2. Единство применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей сделок.
3. Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации.
4. Недопустимость бюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов+.
5. Зависимость органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей.
77. В каких случаях требования, установленные техническими регламентами, являются обязательными? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Ни в каких случаях.
2. Во всех случаях.
3. В случае, если иные требования установлены в документах по стандартизации.
4. В случае, если иные требования установлены в проектной документации.
78. Кем утверждается перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщиком (техническим заказчиком).
2. Минстроем РФ.
3. Правительством РФ.
4. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
79. Какие работы относятся к специальным строительным? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Устройство инженерных сетей.
2. Монтаж металлических и железобетонных конструкций.
3. Гидроизоляционные работы.
4. Земляные работы.
5. Кровельные работы.
80. Какие работы не относятся к общестроительным работам? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Монтаж металлических и железобетонных конструкций.
2. Устройство инженерных сетей.
3. Гидроизоляционные работы.
4. Земляные работы.
5. Кровельные работы.
81. Какой из перечисленных документов не относится к документам по стандартизации? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Общероссийские классификаторы.
2. Стандарты организаций.
3. Строительные нормы и правила.
4. Технические условия.
5. Своды правил.
82. В каком случае национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, не являются обязательными для применения? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Являются обязательными во всех случаях.
2. В случае, если в проектной документации приведено указание о применении иных доку-ментов по стандартизации.
3. В случае осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиям.
4. В случае наличия положительного заключения по результатам экспертизы проектной до-кументации.
83. На каком основании осуществляется снос объекта капитального строительства? (выберите несколько вариантов правильных ответов):
1. На основании решения арендатора.
2. На основании решения застройщика.
3. На основании решения о комплексном развитии территории.
4. На основании решения собственника объекта капитального строительства.
84. Какие мероприятия должны быть выполнены перед началом работ по сносу зданий? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Оповещение органов исполнительной власти субъекта федерации.
2. Обследование общего технического состояния.
3. Демонтаж элементов благоустройства.
4. Расторжение договоров с арендаторами.
85. Какие конструкции демонтируются в последнюю очередь при сносе и демонтаже производственных каркасных зданий? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Конструкции стенового ограждения.
2. Конструкции покрытия.
3. Конструкции связевых блоков.
4. Конструкции подкрановых балок.
86. Какие материалы в графической форме должны содержаться в проекте организации работ по сносу объекта? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Схема планировочной организации земельного участка.
2. Расчётная схема несущих строительных конструкций применительно к конструктивной системе объекта капитального строительства.
3. Чертежи защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения.
4. Схема расположения ограждающих конструкций и перегородок.
5. План и сечения фундаментов.
87. Составление каких документов предусматривается по результатам обследования здания при подготовке к сносу? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Локальных смет.
2. Паспортов отходов.
3. Приказов генерального подрядчика о начале сноса, назначении ответственных по участкам работ.
4. Схем движения машин и механизмов по территории сноса.
88. Какие работы при сносе производственного здания выполняются в первую очередь? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Демонтаж технологического оборудования.
2. Демонтаж мостовых и подвесных кранов.
3. Устройство временных лесов и подмостей.
4. Отключение и демонтаж наружных коммуникаций.
89. В какой последовательности следует выполнять демонтаж объекта? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В последовательности, определяемой специалистом по организации строительства.
2. В последовательности, установленной в договоре подряда по демонтажу.
3. В последовательности, обратной возведению.
4. В любой последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения работ.
90. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. Акт направляется этой стороне почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2. В акте делается отметка об отказе и акт подписывается другой стороной.
3. В акте делается отметка об отказе и акт подписывается представителем местного органа самоуправления.
4. В акте делается отметка об отказе и акт подписывается представителем органа государственного строительного надзора.
91. Какой установлен срок исковой давности требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда в отношении зданий и сооружений? (выберите один вариант правильного ответа)
1. 1 год;
2. 2 года;
3. 3 года;
4. 5 лет.
92. В каких случаях подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу? (выберите несколько вариантов правильного ответа)
1. При обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
2. При отсутствии в договоре подряда обязанности по страхованию возникновении риска случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства.
3. При обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи.
4. При обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
93. При каком условии подрядчик может потребовать оплаты выполненной работы, если результат оказался с недостатками, не пригодными для использования, по причине некачественных материалов, предоставленных заказчиком? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Может при любых условиях.
2. Не может при любых условиях.
3. Может при условии предоставления гарантийных обязательств об устранении недостатков.
4. Может, если докажет, что недостатки материалов не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этих материалов.
94. Кто несет расходы на экспертизу для решения спора между заказчиком и подрядчиком о недостатках выполненной работы, если экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда и экспертиза назначена по согласованию сторон? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Сторона, являющаяся ответчиком.
2. Обе стороны поровну.
3. Сторона, являющаяся истцом.
4. Заказчик.
95. В каких случаях подрядчик не несёт ответственность за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Несет во всех случаях.
2. Не несет в любых случаях.
3. Не несет, если докажет, что мелкие отступления не повлияли на качество объекта строительства.
4. Не несет, если заказчик своевременно не указал на них, а они выявились при сдаче объекта.
96. Риски последствий гибели или повреждения предварительно принятых застройщиком или техническим заказчиком результатов работ (отдельного этапа работ), которые произошли не по вине подрядчика, несёт… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. Лицо, подготовившее проектную и рабочую документацию.
2. Все уполномоченные лица, подписавших акт приемки результатов работ.
3. Заказчик.
4. Охранное предприятие.
97. В каком случае заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, теряет в дальнейшем право ссылаться на обнаруженные им недостатки? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В случае если заказчик немедленно не заявил об этом подрядчику.
2. В случае если обнаруженные отступления носят малозначительный характер.
3. Если отступления возникли из-за некачественных материалов, поставленных заказчиком.
4. Если отступления возникли из-за недостатков техдокументации, утвержденной заказчиком.
98. Какие действия должен совершить подрядчик при обнаружении неучтенных в технической документации дополнительных работ во время производства строительно-монтажных работ, приводящих к увеличению сметной стоимости строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Дать предложения заказчику по сметной стоимости дополнительных работ, не прерывая производство работ.
2. Сообщить всем участникам строительства и приостановить соответствующие работы до утверждения стоимости дополнительных работ.
3. Сообщить заказчику и при неполучении ответа в течение срока, предусмотренного договором подряда, приостановить соответствующие работы с отнесением убытков от простоя за счет заказчика.
4. Сообщить заказчику, не прерывая производство работ.
99. На кого законодательством возложена ответственность за ненадлежащее качество материалов и оборудования при выполнении работы иждивением подрядчика? (выберите один вариант правильного ответа)
1. На поставщика.
2. На подрядчика.
3. На заказчика и подрядчика на солидарной основе.
4. На завод – изготовитель.
100. На кого возложена ответственность за обеспечение строительства материалами и оборудованием? (выберите один вариант правильного ответа)
1. На подрядчика в любых случаях.
2. На заказчика в любых случаях.
3. На заказчика, если иное не предусмотрено условиями договора подряда.
4. На подрядчика, если иное не предусмотрено условиями договора подряда.
101. В каком случае подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц (субподрядчиков)? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Вправе в любом случае.
2. Не вправе в любом случае.
3. Вправе в случае, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить работу собственными силами.
4. В случае дополнительного согласования с заказчиком.
102. Кем из участников строительства заключаются договоры со сторонними строительными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены в собственных строительных лабораториях? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Заказчиком (техническим заказчиком).
2. Лицом, осуществляющее строительство.
3. Лицом, осуществляющим строительный контроль.
4. Поставщиками строительных материалов и изделий.
103. Кем обеспечивается организация выполнения работ по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Специализированными управленческими (инжиниринговыми) организациями по договору с генеральной подрядной организацией.
2. Руководителями генеральных подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих строительство.
3. Специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов).
4. Работниками генерального подрядчика в должности старшего производителями работ (начальника участка).
104. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ, а максимальное увеличение стоимости, указанной в смете общей стоимости строительства, составляет не более (выберите один вариант правильного продолжения текста):
1. Трёх процентов;
2. Пяти процентов;
3. Десяти процентов;
4. Двенадцати процентов.
105. В каких случаях генеральный подрядчик не несёт ответственность перед заказчиком за неисполнение субподрядчиками обязательств? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Несёт ответственность в любом случае.
2. Не несёт ответственность в любом случае.
3. В случае приостановки работ по решению заказчика.
4. В случае заключения договора субподрядчиком непосредственно с заказчиком.
106. Лицо, осуществляющее строительство несёт ответственность (выберите несколько вариантов правильных ответов):
1. За качество выполненных работ.
2. За соответствие выполненных работ требованиям информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными).
3. За своевременное внесение изменений, связанных с производством строительных работ, в рабочую документацию.
4. За организацию авторского надзора (в составе строительного контроля).
107. При каком условии заказчик вправе заключать договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами, кроме генерального подрядчика? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не вправе при любых условиях.
2. Вправе с согласия генерального подрядчика.
3. Вправе, если генеральный подрядчик не имеет ресурсов для выполнения таких отдельных видов работ.
4. Вправе при любых условиях.
108. Какой максимальный размер обязательств по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором установлен законодательством для индивидуального предпринимателя или юридического лица, не являющихся членами саморегулируемых организаций? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не превышает одного миллиона рублей.
2. Не превышает трех миллионов рублей.
3. Не превышает пяти миллионов рублей.
4. Не превышает десяти миллионов рублей.
109. Каким методом определяется начальная цена контракта, заключаемого с единственным подрядчиком на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Проектно-сметным методом.
2. Методом сопоставимых рыночных цен.
3. Затратным методом.
4. Нормативным методом.
5. Тарифным методом.
110. Каким правовым документом оформляются взаимоотношения заказчика и подрядчика на выполнение строительных работ? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Положением о взаимоотношениях генеральных подрядчиков с субподрядными организациями.
2. Договором строительного подряда.
3. Положением о заказчике-застройщике, дирекции строящегося предприятия.
4. Особыми условиями к взаимному соглашению сторон.
111. При каком условии подрядчик вправе требовать у заказчика пересмотра сметы? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Если по зависящим от всех участников строительства причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%.
2. Если по не зависящим от подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%.
3. Если по не зависящим от подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 15%.
4. Если по не зависящим от подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 5%.
5. Если стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%.
112. Какие работы обязан выполнить подрядчик при отсутствии каких-либо указаний в договоре строительного подряда? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Все работы, определённые дополнительными соглашениями к договору.
2. Работы, установленные документами в области стандартизации по видам работ.
3. Все работы, указанные в технической документации и в смете.
4. Работы, перечень которых устанавливается по письменному указанию заказчика.
113. Технический заказчик уполномочен застройщиком и от имени застройщика заключать договоры (выберите несколько вариантов правильных ответов):
1. О выполнении инженерных изысканий.
2. О подготовке проектной документации.
3. О строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства.
4. О подготовке технико-экономического обоснования инвестиций.
5. Об эксплуатации.
114. В каком документе определяются начальный и конечный сроки выполнения работы? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В договоре подряда.
2. В проекте производства работ.
3. В нормативно-правовом акте органа власти субъекта Российской Федерации.
4. В проекте организации строительства.
115. Кем разрабатывается проект организации строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщиком.
2. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
3. Лицом, осуществляющим строительство.
4. Лицом, осуществляющим государственный строительный надзор.
116. В каких случаях проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства»? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. При любом виде строительной деятельности на городской территории.
2. При любом строительстве на территории действующего предприятия.
3. При строительстве автомобильных дорог и транспортных объектов.
4. При строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также при строительстве уникальных, особо опасных и технически сложных объектов.
117. В составе документации, поступившей на строительную площадку, в составе проекта производства работ представлен строительный генеральный план. К какому виду относится представленная документация? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Производственная;
2. Приемосдаточная;
3. Организационно-технологическая;
4. Исполнительная.
118. Каким документом определяется потребность строительной площадки в энергоресурсах, потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Проект производства работ в полном объеме.
2. Проект организации строительства.
3. Проект организации движения машин и механизмов на территории строительства.
4. Проект видеонаблюдения на территории строительства.
119. К какому виду документации относится проект производства работ? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Разрешительная документация.
2. Рабочая документация.
3. Исполнительная документация.
4. Организационно-технологическая документация.
120. В каком документе определены места установки стационарных кранов и пути перемещения кранов большой грузоподъемности? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Градостроительный план земельного участка.
2. Ситуационный план.
3. Строительный генеральный план.
4. Календарный план.
121. Типовой состав технологической карты содержит следующие разделы (выберите несколько вариантов правильного ответа):
1. Область применения.
2. Организация и технология выполнения работ.
3. Требования к качеству работ.
4. Трудозатраты на выполнение работ на одной захватке.
5. Стоимость строительных работ на единицу измерения.
122. Перечень операций или процессов, которые подлежат проверке по показателям качества регламентируется (выберите один вариант правильного продолжения текста):
1. Рабочей документацией.
2. Журналами работ.
3. Исполнительной документацией.
4. Технологическими картами.
123. На каком чертеже указывается расположение временной строительной инфраструктуры? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Схема планировочной организации земельного участка.
2. План организации рельефа.
3. Строительный генеральный план.
4. Кадастровый план земельного участка.
5. План земляных масс.
124. Кем осуществляется разработка проекта производства работ? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Лицом, осуществляющем строительство.
2. Застройщик (технический заказчик).
3. Организатором подрядных торгов.
4. Лицом, осуществляющем подготовку проектной документации.
125. Какие элементы в текстовой части содержит проект организации строительства, разрабатываемый для линейного объекта? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.
2. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта.
3. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта.
4. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы.
5. Характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте.
126. Какое требование обязано выполнить лицо, осуществляющее строительство, для прогнозируемой сдачи выполненных объемов работ? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Создать условия для учёта и архивного хранения исполнительной документации.
2. Обеспечить стабильное насыщение фронта работ трудовыми ресурсами.
3. Своевременно производить оплату выполненных работ субподрядным организациям.
4. Обеспечить доступ на территорию строительства представителям авторского надзора и государственного строительного надзора.
127. На кого возложена ответственность за сохранность отдельных помещений в существующих зданиях и сооружениях, которые приспособлены к использованию для нужд строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. На застройщика (технического заказчика).
2. На лицо, осуществляющее строительство.
3. На организацию, обеспечивающую охрану объекта по договору с местным органом исполнительной власти.
4. На управление (отдел) внутренних дел по соответствующему муниципальному образованию.
128. В каком случае проект производства работ, разработанный на выполнение работ на территории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В случае совместного решения застройщика (технического заказчика) и лица, осуществляющего строительство.
2. В случае наличия указания в проекте организации строительства.
3. Должен быть согласован в любом случае.
4. Согласование эксплуатирующей организации не требуется в любом случае.
129. В каких случаях в проекте производства работ допускаются отступления от решений проектной документации? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не допускаются в любом случае.
2. Допускаются при условии согласования с проектной организацией, подготовившей проект организации строительства.
3. Допускаются при условии согласования с организациями, утвердившими проект организации строительства.
4. Допускаются в случае выявления недостатков в проекте организации строительства.
130. Кем из перечисленных ниже участников строительства утверждается проект производства работ (ППР) на строительство здания или сооружения в целом? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Руководителем и ответственным специалистом по организации строительства застройщика (технического заказчика).
2. Руководителем и ответственным специалистом по организации строительства лица, осуществляющего строительство.
3. Руководителями подрядных организаций, выполняющих отдельные виды подрядных работ.
4. Сотрудником лица, осуществляющего строительство, уполномоченным на утверждение ППР приказом руководителя.
131. Какие ресурсные графики включает Проект производства работ, разрабатываемый в полном объеме? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. График движения основных строительных машин по объекту.
2. График движения трудовых ресурсов по объекту.
3. График освоения капитальных вложений.
4. График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования.
5. График потребности в энергоресурсах.
132. В чьи полномочия входит принятие решение о выполнении проекта производства работ в неполном объёме? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Лица, осуществляющего строительство.
2. Застройщика (технического заказчика).
3. Лица, разработавшего проект организации строительство.
4. Органа государственного строительного надзора.
133. Какая документация относится к организационно-технологической? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Проект организации дорожного движения.
2. Проект организации работ.
3. Проект планировки территории.
4. Рабочая документация.
134. Какие элементы должна включать в себя текстовая часть проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Описание всех возможных способов сноса (демонтажа) объекта капитального строительства.
2. Перечень мероприятий по обеспечению защиты сносимого объекта капитального строительства от проникновения посторонних лиц и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений.
3. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого способа сноса.
4. Сведения о результатах и материалах обследования объекта капитального строительства, подлежащего сносу.
5. Сведения об акте, подтверждающем подключение объекта капитального строительства, подлежащего сносу, к сетям инженерно-технического обеспечения.
135. Кем из перечисленных участников строительства разрабатывается проект производства работ (как в полном, так и в неполном объеме) на строительство здания или сооружения в целом? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщиком.
2. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
3. Лицом, осуществляющим строительство.
4. Техническим заказчиком.
136. В каком объёме должен выполняться проект производства работ на территории действующего производственного предприятия? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В расширенном объёме.
2. В полном объеме.
3. В неполном объеме.
4. В сокращённом объёме.
137. Кем из участников строительства осуществляется организация работ по внесению изменений и корректировок проектной документации, необходимость которых возникла в процессе строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщиком (техническим заказчиком).
2. Лицом, осуществлявшим подготовку проектной документации.
3. Лицом, осуществляющим авторский надзор.
4. Лицом, осуществляющим строительство.
138. Проект производства работ — один из основных организационно-технологических документов, описывающих применяемые обоснованные организационно-технологические решения для… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. Обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений.
2. Технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.
3. Оптимального распределения капитальных вложений по этапам и периодам строительства.
4. Планирования производственной деятельности строительной организации.
139. В каком документе для нелинейных объектов указываются схемы движения транспортных средств на строительной площадке? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В организационно-технологических схемах.
2. В проекте организации рельефа.
3. В проекте организации строительства.
4. В проекте благоустройства территории.
140. В каких случаях лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку территории прилегающей к строительной площадке? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При наличии соответствующего распорядительного документа местного органа само-управления.
2. В случае производства работ на территории действующего предприятия.
3. В любом случае.
4. При наличии такой обязанности в договоре строительного подряда.
141. Какой документ должны оформить руководитель организации, выполняющей работы, и руководитель хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего объект, при производстве строительных работ на территории действующих предприятий? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Наряд-допуск.
2. Договор о взаимодействии.
3. Акт-допуск.
4. Протокол-допуск.
142. Какое определение соответствует термину «сетевой график»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Сетевая модель с детерминированными временными параметрами.
2. Инструмент моделирования строительного производства, базирующийся на математической теории графов, с возможностью расчета временных параметров установленными методиками.
3. Основной элемент системы годового (текущего) планирования в строительной организации, содержащий план работ по объектам программы и адаптированный для оптимизации установленными методиками.
4. График производства работ с осуществленной привязкой к действующему производственному календарю.
143. В соответствии с какой утверждённой документацией должен осуществляться монтаж стальных конструкций? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Проектная документация;
2. Проект производства работ;
3. Рабочая документацией;
4. Монтажная документация.
144. В чьи функции входит обеспечение охраны строительной площадки? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщика (Технического заказчика).
2. Лица, осуществляющего строительства.
3. Органов местного самоуправления.
4. Органов внутренних дел.
145. В чьи функции входит выполнение требований местной администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к строительной площадке территории? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщика (Технического заказчика).
2. Инвестора.
3. Генерального проектировщика.
4. Лица, осуществляющего строительство.
146. В какой документации устанавливается перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки, перемещение которых производится подъёмными сооружениями с использованием грузозахватных приспособлений? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В проекте производства работ.
2. В рабочей документации.
3. В исполнительная документации.
4. В инструкции по эксплуатации подъёмного сооружения.
147. Какая отдельная организационно-технологическая документация должна быть составлена при наличии на приобъектном полигоне арматурно-сварочного участка для изготовления арматурных изделий? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Проект производства арматурных работ.
2. Проект производства сварочных работ.
3. Схема укрупнённой сборки арматурных каркасов.
4. Схема строповки негабаритных изделий.
5. Технологическая карта на производство арматурных работ.
148. Какое ответственное лицо при подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов назначается администрацией предприятия-застройщика и лицом, осуществляющим строительство? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Ответственное лицо за хранение информации в информационной модели.
2. Ответственное лицо за оперативное руководство работами.
3. Ответственное лицо за пожарной безопасностью.
4. Ответственное лицо за безопасное производство работ по перемещению грузов грузоподъёмными механизмами.
149. В составе какого документа разрабатываются технологические карты? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В проекте производства работ.
2. В проекте организации работ.
3. В проекте организации строительства.
4. В рабочей документации.
150. На основе какой документации лицу, осуществляющему строительство, следует подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров? (выберите один вариант правильного ответа)
1. На основе проекта производства работ.
2. На основе топографического плана земельного участка.
3. На основе рабочей документации.
4. На основе проектной документации.
151. Кем из перечисленных участников строительства обеспечивается вынос на площадку геодезической разбивочной основы? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщиком (техническим заказчиком).
2. Лицом, выполнившим инженерные изыскания.
3. Лицом, осуществляющим строительство.
4. Лицом, выполнившим инженерно-геодезические изыскания.
152. Кем перед началом выполнения работ на объекте обеспечивается инженерная подготовка территории строительной площадки? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщиком (техническим заказчиком).
2. Любыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по договору с местным органом исполнительной власти.
3. Любыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на соответствующий вид работ по инженерной подготовке территории.
4. Лицом, осуществляющим строительство.
153. Какие сведения допускается не размещать на информационном щите при въезде на строительную площадку при строительстве объекта капитального строительства непроизводственного назначения? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Наименование объекта.
2. Кадастровый номер земельного участка.
3. Наименование застройщика (технического заказчика).
4. Наименование и контактные данные саморегулируемой организации лица, осуществляющего строительство.
154. До начала каких работ должны быть выполнены внутриплощадочные подготовительные работы? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Строительно-монтажных работ.
2. Работ по рекультивации территории.
3. Работ по инженерно-геодезическим изысканиям.
4. Работ по ограждению территории.
155. С какими организациями необходимо производить застройщику окончательное согласование мероприятий по изменению движения транспорта перед началом работ на строительной площадке? (выберите один вариант правильного ответа)
1. С Организациями, на балансе которых находятся транспортные средства, осуществляющие грузопассажирские перевозки.
2. С управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД) и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления.
3. С управлением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
4. С учреждениями общественного транспорта и связи органа исполнительной власти.
156. В каком документе содержится схема размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Градостроительный план земельного участка.
2. Проект производства работ.
3. Схема планировочной организации земельного участка.
4. Схема организации дорожного движения на строительной площадке.
157. Каким образом оформляется ввод в эксплуатацию временных зданий и сооружений лицом, осуществляющим строительство в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Постановлением.
2. Актом или записью в журнале работ.
3. Положением.
4. Приказом.
5. Распоряжением.
158. Кем обеспечивается формирование временной инженерной и бытовой инфраструктуры строительной площадки? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщиком (техническим заказчиком).
2. Лицом, осуществляющим строительство.
3. Любым лицом по договору с застройщиком (техническим заказчиком).
4. Субподрядными организациями в границах своей зоны ответственности.
159. На кого возлагается ответственность за сохранность временных зданий и сооружений на площадке строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. На лицо, осуществляющее строительство.
2. На застройщика (технического заказчика).
3. На органы внутренних дел (вневедомственную охрану).
4. На субподрядные организации, осуществляющих эксплуатацию, указанных помещений.
160. В какой документации для линейных объектов определяется размещение на строительной площадке временной строительной инфраструктуры?
1. Проектом организации строительства.
2. Проектом производства работ.
3. Проект полосы отвода.
4. Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».
161. В каком случае лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах? (выберите один вариант правильного ответа) 1. В любом случае.
2. В случае наличия указания в проекте организации строительства.
3. В случае, если строительная площадка выходит на городскую территорию.
4. В случае наличия распорядительного документа местного органа исполнительной власти.
162. Какие территории и участки строительной площадки должно оградить лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ? (выберите несколько вариантов правильного ответа)
1. Выделенная территория строительной площадки.
2. Выделенные отдельные территории для размещения бытовых городков строителей.
3. Прилегающая территория на расстоянии 5 метров от периметра территории строительной площадки.
4. Участки с материальными ценностями строительной организации (при необходимости).
5. Участки с опасными и вредными производственными факторами.
163. Какая информация должна содержаться на информационных стендах при въезде на строительную площадку? (выберите несколько вариантов правильного ответа)
1. Наименование объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
2. Наименование представителя органа государственного строительного контроля или местного самоуправления, курирующего проектирование и строительство.
3. Наименования застройщика (технического заказчика).
4. Наименования и контактных данных саморегулируемой организации лица, отвечающего за ведение авторского надзора.
164. Какие работы должны предусматриваться в составе внутриплощадочных подготовительных работ? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ.
2. Забивка свай, устройство фундамента.
3. Инженерно-геодезические изыскания.
4. Устройство котлована.
165. В каком случае лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку по трассе строительства линейных объектов технологическими выездами на дороги с твердым покрытием? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В случае наличия распорядительного документа местного органа исполнительной власти.
2. В случае наличия указания в проекте организации строительства.
3. В случае выезда на городскую территорию.
4. В любом случае.
166. В процессе подготовки к строительству общественного здания необходимо выполнить ограждение территории строительства. К какому из перечисленных документов необходимо обратиться для определения границ строительной площадки? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Строительный генеральный план.
2. Схема планировочной организации земельного участка.
3. Градостроительный план земельного участка.
4. Разрешение на строительство.
167. В каком случае лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В любом случае.
2. В случае наличия распорядительного документа местного органа исполнительной власти.
3. В случае наличия требования в проекте организации строительства.
4. В случае строительства на городской территории.
168. При какой площади строительства следует устраивать не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки? (выберите один вариант правильного ответа)
1 гектар;
2 гектара;
3 гектара;
4 гектара;
5 гектаров.
169. Какие ограничители должны устанавливаться на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов согласно Правилам по охране труда в строительстве? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Защитные ограждения.
2. Сигнальные ограждения.
3. Знаки безопасности.
4. Световые сигналы.
170. Какое мероприятие следует выполнить при температуре производства сварочных работ ниже минус 40°C? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Разместить вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева.
2. Организовать перерыв в работе на менее 15 минут каждый час.
3. Оборудовать тепляк.
4. Сократить рабочую смену до 4 часов.
5. Обеспечить работника горячим питанием.
171. Какое мероприятие следует выполнить при температуре производства сварочных работ ниже минус 10°C? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Организовать перерыв в работе на менее 5 минут каждый час.
2. Разместить вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева.
3. Сократить рабочую смену до 6 часов.
4. Обеспечить работника горячими напитками.
172. Какие параметры необходимо определить до начала работ с использованием строительных машин согласно ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»? (выберите несколько правильных вариантов ответа)
1. Определить границы зоны работ машиниста.
2. Определить границы опасной зоны.
3. Определить рабочую зону машины.
4. Определить разметку на временной дороге строительной площадки.
173. В каком случае допускается осуществлять строительство объекта капитального строительства без подготовки проектной документации? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, если сметная стоимость его строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.
2. При строительстве любого объекта индивидуального жилищного строительства.
3. При строительстве любых вспомогательных зданий и сооружений.
4. При строительстве вспомогательных зданий и сооружений, если сметная стоимость их строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.
5. Подготовка проектной документации для строительства выполняется во всех случаях.
174. В каких случаях не допускается прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства через многофункциональный центр? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Допускается в любом случае.
2. Не допускается в случае строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
3. Не допускается в случае строительства объекта капитального строительства повышенного уровня ответственности.
4. Не допускается в любом случае.
175. На какой срок выдается разрешение на строительство объекта капитального строительства (за исключением выдачи разрешения на строительство на отдельные этапы или на индивидуальное жилищное строительство)? (выберите один вариант правильного ответа)
1. На один год.
2. На срок не более трех лет.
3. На срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта.
4. На срок, предусмотренный проектом производства работ.
176. Какой нормативно-правовой акт устанавливает порядок получения разрешения на строительство? (выберите один вариант правильного ответа)
1. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. «Гражданский кодекс РФ».
3. «Градостроительный кодекс РФ».
4. Федеральный закон «О техническом регулировании».
5. Федеральный закон «Об обязательных требованиях в РФ».
177. При каком условии уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы могут выдать разрешение на строительство на отдельные этапы строительства, реконструкции? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При условии подготовки проекта организации строительства применительно к отдельным очередям строительства, реконструкции.
2. При условии наличия заявления застройщика.
3. При условии строительства части объекта капитального строительства, отделённого от других частей такого объекта деформационными швами.
4. При условии раздельных инженерных коммуникаций частей объектов капитального строительства (встройки, пристройки).
178. Какой документ в обязательном порядке прилагается к заявлению о выдаче разрешения на строительство? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Смета на строительство объектов капитального строительства.
2. Проект производства работ.
3. Градостроительный план земельного участка.
4. Декларация соответствия требованиям технических регламентов.
179. Соответствие каким требованиям подтверждает разрешение на строительство линейного объекта? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Требованиям технических регламентов.
2. Требованиям нормативно-правовым актов и документов в области стандартизации.
3. Требованиям, установленным проектом планировки территории.
4. Требованиям промышленной безопасности.
180. Кем выдаётся разрешение на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением населенных пунктов в составе особо охраняемых природных территорий)? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Федеральным органом власти, органом власти субъекта федерации, органом местного самоуправления в ведении которых находится особо охраняемая территория.
2. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными в области охраны окружающей среды.
3. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
181. Кем выдаётся разрешение на строительство в случае осуществления реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на землях лесного фонда? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом местного самоуправления по месту нахождения земель лесного фонда.
2. Федеральным агентством лесного хозяйства России.
3. Органом государственной власти субъекта РФ, утвердившим положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов.
4. Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
182. Кем выдаётся разрешение на строительство линейных объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов РФ (за исключением объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории, работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта)? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Органом исполнительной власти, утвердившим проект планировки территории.
2. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органами исполнительной власти каждого субъекта РФ.
3. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
183. В каком случае требуется выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Требуется в любом случае.
2. Требуется, если это предусмотрено градостроительным регламентом субъекта РФ.
3. В случае строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
4. Не требуется в любом случае.
184. Кем направляется заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы исполнительной власти? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Лицом, осуществляющим строительство.
2. Техническим заказчиком.
3. Лицом, осуществляющим подготовку проектной организации.
4. Застройщиком.
185. До начала сварочных работ каждый сварщик предварительно должен… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. Сварить стыковые допускные образцы.
2. Сдать экзамен по способам и режимам сварки.
3. Пройти независимую оценку квалификации.
4. Рассчитать необходимое количество расходных материалов (электроды, сварочная проволока, плавленые флюсы и т.п.).
186. Кем из работников монтажной бригады может осуществляться прихватка стальных конструкций? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Бригадиром.
2. Рабочие-сварщики, имеющие профессиональный диплом (удостоверение) сварщика.
3. Монтажниками с квалификационным разрядом не ниже пятого.
4. Рабочим, данные о котором внесены в журнал сварочных работ.
187. Какие работы не относятся к работам, связанным с повышенной опасностью? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Работы с применением строительных машин в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
2. Работы на высоте.
3. Кровельные работы газопламенным способом.
4. Работы в непосредственной близости от проезжей части эксплуатируемых автомобильных дорог.
5. Пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию.
188. Каким документом подтверждается квалификация работника, выполняющего работы на высоте? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Аттестатом о среднем (общем) образовании.
2. Свидетельством о повышении квалификации.
3. Документом о профессиональном образовании (обучении).
4. Дипломом об участии в профессиональном конкурсе.
189. При какой предельной скорости ветра не допускаются работы на высоте без наряда-допуска при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При скорости ветра от 10 м/с и более.
2. При скорости ветра от 15 м/с и более.
3. При скорости ветра от 20 м/с и более.
4. При скорости ветра от 25 м/с и более.
190. При каком условии выдается наряд-допуск при выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При наличии письменного разрешения проектной организации.
2. При наличии письменного разрешения заказчика.
3. При наличии письменного разрешения организации-владельца этого сооружения или коммуникации.
4. При наличии письменного разрешения руководителя строительства.
5. При наличии устного разрешения руководителя строительства.
191. Кем выдается наряд-допуск на производство работ в местах, где имеется или может возникнуть опасный производственный фактор? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Руководителем организации.
2. Инженером по охране труда.
3. Главным инженером организации.
4. Лицом, уполномоченным приказом руководителя организации.
192. При каких погодных условиях запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах без оформления наряда-допуска? (выберите несколько вариантов ответов)
1. При скорости ветра 15 м/с и более.
2. При гололеде с обледенелых конструкций.
3. При температуре воздуха ниже 20°C.
4. При скорости ветра до 15 м/с.
193. Кем из работников строительной организации может оформляться наряд-допуск на выполнение огневых работ? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Специалистом по организации строительство.
2. Лицом, ответственным за пожарную безопасность.
3. Инженером по технике безопасности.
4. Начальником участка (старшим производителем работ).
194. Какие должностные лица назначаются персонально ответственными приказом лица, осуществляющего строительство? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Представитель по вопросам строительного контроля.
2. Ответственный производитель работ.
3. Ответственный представитель авторского надзора.
4. Ответственный специалист по учёту рабочего времени.
195. При каком условии должен выдаваться наряд-допуск при выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций? (выберите один вариант правильного ответа)
1. При наличии уведомления органов государственного строительного надзора.
2. При наличии разрешающей записи застройщика (технического заказчика) в общем журнале работ.
3. При наличии письменного разрешения организации — владельца этого сооружения или коммуникации.
4. При условии, что указанные работы предусмотрены проектом производства работ.
196. Каким образом должен поступить производитель работ в случае обнаружения при производстве земляных работ не указанных в проекте подземных коммуникаций? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Приостановить работы и вызвать авторский надзор.
2. Приостановить работы и вызвать заказчика, проектировщика, организацию, эксплуатирующую обнаруженные коммуникации.
3. Вызвать технадзор заказчика и авторский надзор, и до их прихода работы продолжать.
4. Приостановить работы и вызвать представителя местной администрации.
197. С какой целью лицо, осуществляющее строительство, при производстве работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должно вызывать соответствующую эксплуатирующую организацию? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Для определения времени начала и окончания работ.
2. Для подписания акта освидетельствования на местности.
3. Для установления охранной зоны подземных коммуникаций.
4. Для обозначения на местности и нанесения на рабочие чертежи фактического положения действующих подземных коммуникаций.
198. В какой предельный срок до начала подготовительных работ на площадке строительства должны быть составлены акты выноса в натуру и обследования трасс прокладки сетей инженерно-технического обеспечения? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не более, чем за 10 дней.
2. Не более, чем за 14 дней.
3. Не более, чем за 21 день.
4. Не более, чем за 1 месяц.
199. В какой предельный срок до начала подготовительных работ на площадке строительства должны быть составлены акты выноса в натуру границ участка строительства, главных осей возводимого здания или сооружения? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не более чем за 7 дней.
2. Не более чем за 10 дней.
3. Не более, чем за 14 дней.
4. Не более, чем за 21 день.
5. Не более, чем за 1 месяц.
200. В каких случаях на строительном генеральном плане при разработке проекта организации строительства указываются места для знаков закрепления разбивочных осей? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Указываются только для линейных объектов.
2. Указываются только для нелинейных объектов.
3. Указываются во всех случаях.
4. Не указываются, такие случаи не установлены.
201. Кем из перечисленных участников строительства может осуществляться освидетельствование геодезической разбивочной основы на объекте капитального строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Лицом, осуществляющим государственный строительный надзор.
2. Лицом, выполняющим инженерные изыскания.
3. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
4. Лицом, выполнившим геодезическую разбивочную основу.
202. На какой срок лицо, осуществляющее строительство, должно сохранять закреплённые в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры ярусов конструкций (этажей)? (выберите один вариант правильного ответа)
1. До окончания возведения соответствующих ярусов конструкций (этажей).
2. До момента завершения приемки соответствующих ярусов конструкций (этажей).
3. На период строительно-монтажных работ.
4. На весь период строительства.
203. Какая периодичность в процессе строительства установлена для наблюдения (сохранность и устойчивость) и инструментальной проверки принятых знаков геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2017, СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Не менее четырех раз в год.
2. Не менее трех раз в год.
3. Не менее двух раз в год.
4. Не менее одного раза в год.
204. К какому виду документации относится акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности? (выберите один вариант правильного ответа)
1. К проектной документации.
2. К организационно-технологической документации.
3. К исполнительной документации.
4. К рабочей документации.
205. Кем из перечисленных должностных лиц должна быть подтверждена достоверность геодезической исполнительной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Ответственным представителем застройщика (технического заказчика).
2. Руководителями и исполнителями геодезических и строительных работ.
3. Ответственным представителем авторского надзора.
4. Ответственным представителем строительного контроля.
206. Как называется совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Цифровая информационная модель объекта капитального строительства.
2. Информационная модель объекта капитального строительства.
3. Технологии информационного моделирования.
4. Инженерная цифровая модель местности.
5. Цифровая трехмерная модель.
207. Каким образом определяется потребность в оборудовании, изделиях и материалах для комплектования, подготовки и осуществления строительства? (выберите один вариант правильного ответа)
1. По спецификациям в составе рабочей документации.
2. По фактическим размерам.
3. По заявкам подрядных организаций.
4. По ведомостям объёмов работ в проектной документации.
208. В составе какой документации содержится график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Проект организации строительства.
2. Проект производства работ в полном объеме.
3. Технологические карты.
4. Договор строительного подряда.
209. Какой рекомендуемый срок службы временных зданий и сооружений (бытовки строительных рабочих и вахтового персонала, временные склады, летние павильоны и т.п.)? (выберите один вариант правильного ответа)
1. 10 лет.
2. 25 лет.
3. 50 лет.
4. 100 лет.
210. Арматурный прокат какого класса изготавливается с гладким профилем (выберите один вариант правильного ответа)?
1. А800.
2. А400.
3. А240.
4. А100.
211. Марка бетонной смеси по удобоукладываемости задается… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. В зависимости от вида бетонируемой конструкции.
2. В зависимости от высотной отметки расположения бетонной конструкции.
3. Представителем, лица, осуществляющего подготовку проектной документации (авторского надзора).
4. Специалистом по организации строительства.
212. В каких случаях допускается замена предусмотренных проектной документацией изоляционных и отделочных материалов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не допускается.
2. Допускается в любом случае.
3. Допускается при согласовании с заказчиком и проектной организацией.
4. Допускается при согласовании с генеральным подрядчиком.
213. При каких условиях допускается применение материалов и изделий не соответствующих проектной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не допускается ни при каких условиях.
2. Допускается при согласовании соответствующих изменений в установленном порядке.
3. Допускается при наличии указания в проекте производства работ.
4. Допускается без условий.
214. Какие требования по маркировке предъявляются к проводам и кабелям, прокладываемым в коробах и на лотках в пределах одного помещения (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Должны иметь маркировку в начале и конце трасс лотков и коробов.
2. Должны иметь маркировку только в местах выхода из коробов или лотков к месту назначения.
3. Должны иметь маркировку через каждые 10 метров по длине лотков и коробов.
4. Должны иметь маркировку через каждые 5 метров по длине лотков и коробов.
215. Какие материалы следует применять для сварки стальных строительных конструкций (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Электроды для ручной дуговой сварки.
2. Сварочную проволоку.
3. Углекислый газ.
4. Неон.
5. Стальную проволоку.
216. При каких условиях разрешается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности, в монтажных соединениях на болтах без контролируемого натяжения (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не разрешается ни при каких условиях.
2. Разрешается.
3. Разрешается при условии согласования с представителем авторского надзора.
4. Разрешается при условии согласования с застройщиком (техническим заказчиком).
217. К каким конструкциям относится сокращение «ЛСТК» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. К легкосбрасываемым теплоизоляционным конструкциям.
2. К конструкциям транспортных сооружений из легированной стали.
3. К легковозводимым строительным конструкциям.
4. К стальным тонкостенным конструкциям из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов.
218. В каких случаях следует применять пуццолановый портландцемент (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В бетонных конструкциях с композитной арматурой.
2. При действии сред, агрессивных по содержанию сульфатов.
3. В подводной зоне массивных конструкций, постоянно находящихся в подземной воде.
4. Для изготовления быстротвердеющих бетонов и растворов.
219. Какая противоморозная добавка в растворы не применяется в армированных конструкциях (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Нитрит натрия.
2. Хлорид кальция.
3. Поташ.
4. Мочевина.
5. Нитрат кальция.
220. Какие противоморозные добавки не разрешается применять в конструкциях с композитной полимерной арматурой (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Нитрит натрия.
2. Хлорид кальция.
3. Поташ.
4. Мочевина.
5. Разрешается применять любые противоморозные добавки.
221. Какое из определений соответствует термину «Система отопления» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Совокупность взаимосвязанных конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи теплоты в обогреваемые помещения здания.
2. Комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок, устройств, осуществляющих теплоснабжение здания.
3. Комплекс приборов отопления здания.
4. Совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для обеспечения теплом зданий и сооружений.
222. Каким из перечисленных способов может осуществляться теплоснабжение зданий (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. По тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения от источника теплоты.
2. От индивидуальных теплогенераторов децентрализованной системы теплоснабжения.
3. От комбинированного источника теплоты — гибридные теплонасосные системы тепло- хладоснабжения, работающие совместно с централизованной или децентрализованной системой теплоснабжения.
4. По тепловым сетям децентрализованной системы теплоснабжения от отдельно стоящих котельных.
223. Какими способами следует предусматривать прокладку канализационных сетей (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Смешанным.
2. Открытым.
3. Изолированным.
4. Скрытым.
224. В каких местах на строительной площадке допускается не ограничивать высоту подвеса осветительных приборов с защитным углом 15° и более (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. На площадках для прохода людей.
2. В местах производства монтажных работ.
3. На площадках складирования сборных железобетонных конструкций.
4. У входа в здание.
225. Кем проводится подключение смонтированных электрических цепей и электрооборудования к действующим электросетям (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Генеральной подрядной организацией.
2. Организацией, выполнившей электромонтажные работы.
3. Службой эксплуатации сетей.
4. Застройщиком.
226. Каким образом вводятся в эксплуатацию съёмные грузозахватные приспособления (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в органе Ростехнадзора.
2. Снабжаются владельцем индивидуальным номером и под этим номером регистрируются в паспорте подъемного сооружения.
3. Решение о вводе в эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений записывается в специальный «Журнал учета и периодического осмотра СГП и тары».
4. Решение о вводе в эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений оформляется приказом по организации, осуществляющей эксплуатацию подъёмного сооружения.
227. На какую нагрузку должны испытываться съемные грузозахватные приспособления (выберите один вариант правильного ответа)?
1. На 20% превышающую их номинальную грузоподъемность.
2. На 25% превышающую их паспортную грузоподъемность.
3. На 50% превышающую их номинальную грузоподъемность.
4. В 3 раза превышающую их номинальную грузоподъемность.
228. Какой метод проверки применяется перед каждым использованием электроинструмента: исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Диэлектрическое испытание.
2. Визуальный осмотр.
3. Метод неконтактной дефектоскопии.
4. Работа электроинструмента на холостом ходу.
229. При каком условии в организационно-технологической документации допускается уточнение характеристик, числа ведущих и комплектующих строительных машин с учетом фактического парка машин подрядной организации (генеральной подрядной организации) и принятого режима их работы на строительной площадке (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Если на территории строительства обеспечены условия для хранения и обслуживания указанных строительных машин.
2. Если указанные строительные машины находятся на балансе подрядной (генеральной подрядной) организации.
3. Если это позволяет реализовать строительство в утвержденные сроки и стоимость.
4. Допускается при любых условиях.
230. Каким максимальным весом груза ограничено применение грузоподъемного оборудования и устройств (тельферов, лебедок, талей, блоков) при погрузке и разгрузке грузов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 250 кг.
2. 350 кг.
3. 500 кг.
4. 1 тонна.
231. Какой компонент допускается добавлять в бетонную смесь в процессе транспортирования до потребителя (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Любые компоненты добавлять не допускается.
2. Вода.
3. Добавки.
4. Мелкий заполнитель.
5. Крупный заполнитель.
232. В каком случае при планировании работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений следует уведомлять органы местного самоуправления (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В любом случае.
2. В случае производства работ в населённых пунктах.
3. В случае неявки и неуведомлении об отсутствии на месте работ представителя от организации, эксплуатирующей коммуникации и сооружения.
4. В случае предписания органа государственного строительного надзора.
233. Каким способом разрешается разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. С использованием землеройной машины.
2. При помощи лопат, без помощи ударных инструментов.
3. С использованием пневмоинструмента.
4. Струей воды под напором.
234. На какое расстояние от стены должны выступать козырьки входов в строящиеся здания (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не мене чем на 2 м.
2. Не мене чем на 1,8 м.
3. Не мене чем на 1,5 м.
4. Не мене чем на 1,2 м.
235. В каких случаях допускается выполнение работ, связанных с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования? (выберите один вариант правильного ответа)
1. В случаях предусмотрения в проекте таких решений, наличии между этажами надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие временных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
2. В случаях предусмотрения в технической документации таких решений, наличии между этажами надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие постоянных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
3. В случаях, предусмотренных в проектной документации (обоснованных соответствующим расчетом).
4. В случаях, предусмотренных организационно-технологической документацией, при наличии между этажами надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
236. При каком виде строительства при въезде на строительную площадку допускается не устанавливать стенд пожарной защиты (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Допускается при капитальном ремонте.
2. Допускается для линейных объектов.
3. Не допускается при любом виде строительства.
4. Допускается при сносе.
237. Какую рабочую одежду должны использовать работники при выполнении изоляционных работ с применением горячего битума (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Специальные костюмы из химически стойких материалов, а также дополнительную экипировку (перчатки, очки, респираторы).
2. Закрытые комбинезоны, полукомбинезоны на прочных бретелях.
3. Специальные костюмы с брюками, выпущенными поверх сапог.
4. Ветрозащитные демисезонные или легкие летние куртки.
238. Какое предельное расстояние на строительной площадке должно быть от рабочих мест до помещений для обогрева рабочих (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не более 50 метров.
2. Не более 100 метров.
3. Не более 75 метров.
4. Не более 150 метров.
239. Какой нормативно-правовой акт определяет обязанность работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
2. Трудовой Кодекс РФ.
3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
240. Согласно Трудовому Кодексу РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Для какой категории работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени (выберите один вариант правильного ответа)?
1. для работников, являющихся инвалидами III группы.
2. для работников в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
3. для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным условиям труда 3 степени.
4. для машинистов строительных машин и механизмов при производстве взрывных работ.
241. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания. Какая минимальная продолжительность предоставляемого работнику перерыва (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 15 минут.
2. 30 минут.
3. 45 минут.
4. 60 минут.
242. Какие меры безопасности должны быть приняты перед началом работ в зоне реконструкции действующих производств (укажите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Демонтированы энерго-, паро-, газо- и другие силовые коммуникации.
2. Защищены близлежащие производства от пыли, искр от резки и сварки.
3. Запрещены проходы людей, не связанных с реконструкцией.
4. Установлены временные крепления, обеспечивающие прочность и устойчивость элементов.
243. Какова периодичность планового обучения работников требованиям охраны труда по программе обучения по общим вопросам охраны труда (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Ежеквартально.
2. Два раза в год.
3. Не реже одного раза в год.
4. Один раз в 3 года.
244. Кем проводится целевой инструктаж при ведении работ по наряду-допуску (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Непосредственный руководитель работ+.
2. Руководитель организации.
3. Специалист по организации строительства.
4. Бригадир.
245. При каком условии работники допускаются к участию в строительном производстве (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При условии наличия специального образования.
2. При условии прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.
3. При наличии прививок, перечень и периодичность которых установлены Национальным календарём профилактических прививок России.
4. При условии прохождения подготовки по охране труда и стажировки на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем.
246. Какое минимальное расстояние устанавливается на погрузочно-разгрузочных площадках между транспортными средствами, стоящими в ряд (по фронту) (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 1,5 м.
2. 1,8 м.
3. 2 м.
4. 2,5 м.
247. В каких случаях разрешается производить строповку монтируемых элементов за выпуски арматуры (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Разрешается, если это указано в проекте производства работ (ППР).
2. Разрешается, если нет возможности произвести строповку за монтажные петли.
3. Запрещается в любом случае.
4. Разрешается в любом случае.
248. Какие несчастные случаи на производстве обязательно оформляются актом по форме Н-1 (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Все случаи, даже не вызвавшие потери трудоспособности.
2. Случаи с потерей трудоспособности не менее чем на 1 день.
3. Все случаи, по которым рабочий обратился в медпункт.
4. Все случаи с потерей трудоспособности.
249. Какая минимальная высота должна быть у защитных ограждений, установленных на участках натяжения арматуры в местах прохода людей (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 2 м.
2. 1,8 м.
3. 1,5 м.
4. 1,2 м
250. На какое минимальное расстояние при подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо удалять работников от бетоновода на время продувки (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 10 м.
2. 8 м.
3. 6 м.
4. 5 м.
251. В чьи функции входит обеспечение безопасности труда на строительной площадке (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Застройщика (Технического заказчика).
2. Лица, осуществляющего строительство.
3. Органов государственного строительного надзора.
4. Субподрядных организаций по выполняемым видам работ.
252. В чьи функции входит обеспечение условий безопасности населения при строительстве объекта (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Застройщика (Технического заказчика).
2. Лица, осуществляющего строительство.
3. Органов местного самоуправления.
4. Субподрядных организаций по выполняемым видам работ.
253. При каких условиях допускается оставлять на весу поднятые элементы конструкций и оборудования во время перерывов в работе (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Допускается вне зоны монтажа.
2. Допускается вне зоны постоянного нахождения людей.
3. Не допускается ни при каких условиях.
4. Допускается при любых условиях.
254. Каким способом допускается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Допускается при строповке затяжной петлёй.
2. Допускается при строповке стропом текстильным петлевым.
3. Не допускается любым способом.
4. Допускается при строповке стяжными стропами из композитных материалов с храповым механизмом.
255. В каком случае строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Когда высота до замка грузозахватного средства превышает 1,0 м.
2. Когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2,0 м.
3. При отсутствии оттяжек.
4. В любом случае.
256. Какие события не подлежат расследованию как несчастные случаи (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом во время служебных поездок на общественном транспорте.
2. Повреждения вследствие разрушения зданий, если указанные события произошли при следовании к месту выполнения работы на общественном транспорте.
3. Поражение электрическим током при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха.
4. Тепловой удар, полученный в течение рабочего времени в месте выполнения работы.
257. Какие лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Все лица, находящиеся на строительной площадке.
2. Рабочие и ИТР при нахождении на рабочем месте.
3. Рабочие и ИТР, находящиеся на строительной площадке.
4. Работники застройщика (технического заказчика), подрядных организаций, представители авторского надзора, представители строительного контроля и государственного надзора.
258. В каких случаях работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, разрешается передавать электроинструмент другим работникам (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Разрешается, если это вызвано производственной необходимостью.
2. Разрешается на непродолжительное время.
3. Разрешается, если инструмент исправен.
4. Запрещается в любых случаях.
259. Кем осуществляется контроль за исправностью электроинструмента (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Производителем работ.
2. Бригадиром.
3. Рабочим, использующим электроинструмент.
4. Ответственным лицом, назначенным распоряжением руководителя организации.
260. Какие электронагревательные приборы допускается использовать в административно-бытовых помещениях на предприятии (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Самодельные электронагревательные приборы.
2. Электронагревательные приборы заводского изготовления.
3. Электронагревательные приборы с открытой спиралью.
4. Электронагревательные приборы с тепловой защитой.
261. При каких условиях допускается проживание рабочих в блок-контейнерах, используемых в качестве административно-бытовых помещений на территории стройплощадки (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не допускается ни при каких условиях.
2. Допускается в любых условиях.
3. Допускается, если предусмотрено в проекте организации строительства.
4. Допускается с письменного разрешения заказчика.
262. Кем обеспечивается уход за средствами индивидуальной защиты, включая стирку и ремонт, и их хранение (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Работником, использующий средство индивидуальной защиты.
2. Работодателем.
3. Профсоюзной организацией.
4. Специалистом по организации строительства.
263. В каких организациях разрешается одному специалисту совмещать обязанности ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии и за безопасное производство работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Запрещается в любых организациях.
2. Разрешается в любых организациях.
3. В организациях, где производство работ с применением ПС выполняется на одном участке.
4. В организациях, где количество подъёмных сооружений не превышает трех.
264. Какой сигнал должен подать стропальщик, чтобы крановщик поднял стрелу (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте.
2. Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта.
3. Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз.
4. Поднятие скрещённых рук над головой.
265. Кем может осуществляться руководство сварочными работами на основании соответствующего приказа по объекту (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Лицом, имеющим документ о специальном образовании.
2. Производителем работ.
3. Начальником участка.
4. Специалист по организации строительства.
266. Каким образом следует питать оборудование для ручной многопостовой сварки (выберите один вариант правильного ответа)?
1. От двух независимых источников питания.
2. От отдельного фидера.
3. От распределительного устройства напрямую без применения аппаратов защиты.
4. От вводного устройства через понижающий трансформатор.
267. Безопасное расстояние от низа перемещаемого груза до перекрытий и площадок, где могут находиться люди… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. Не менее 2,3 м.
2. Не менее 0,5 м.
3. Не более 3 м.
4. Не более 10 м.
268. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, кем осуществляется федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Территориальным органом Роспотребнадзора.
2. Органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Органом государственного строительного надзора.
4. Органом государственного природоохранного контроля.
269. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, кем осуществляется государственный пожарный надзор (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Орган государственного строительного надзора.
2. Органом федерального пожарного надзора.
3. Территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.
4. Территориальным органом МЧС.
270. В каких ситуациях лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора о возникновении аварийных ситуаций на объекте капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При аварийных ситуациях, которые могут привести к обрушениям, или повлекших обрушение.
2. При аварийных ситуациях, возникших в результате стихийных бедствий.
3. При любых возникших аварийных ситуациях.
4. При аварийных ситуациях техногенного характера.
271. От каких источников может быть предусмотрено противопожарное водоснабжение на строительной площадке? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. От пожарных гидрантов.
2. От внутренней сети водоснабжения соседних зданий.
3. Из резервуаров.
4. Из водоёмов.
5. От проектируемого противопожарного водопровода строящегося здания.
272. Какая допускается максимальная площадь открытых площадок для хранения горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.) (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 300 квадратных метров.
2. 200 квадратных метров.
3. 150 квадратных метров.
4. 100 квадратных метров.
5. 50 квадратных метров.
273. В каких строящихся зданиях запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В деревянных зданиях.
2. В зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции.
3. В зданиях, не оснащённых внутренним противопожарным водопроводом.
4. В зданиях повышенного уровня ответственности.
5. В неотапливаемых зданиях.
274. На каком минимальном расстоянии от строящегося здания, временных зданий, сооружений и складов необходимо размещать отдельно стоящее сооружение, либо площадку для хранения с горючим утеплителем в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. 5 метров.
2. 18 метров.
3. 25 метров.
4. 50 метров.
275. При каком предельном количестве надземных этажей строящегося здания допускается применять деревянные леса, обработанные огнезащитными составами (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 1 этаж.
2. 2 этажа.
3. 3 этажа.
4. 4 этажа.
5. 5 этажей.
276. Какие требования предъявляются к обустройству строительных лесов лестницами (стремянками) при производстве строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Строительные леса на каждые 10 метров по периметру построек необходимо оборудовать двумя лестницами или стремянками, но не менее чем 5 лестницами (стремянками) на все здание.
2. Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо оборудовать двумя лестницами или стремянками, но не менее чем 4 лестницами (стремянками) на все здание.
3. Строительные леса на каждые 10 метров по периметру построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 3 лестницами (стремянками) на все здание.
4. Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремянками) на все здание.
277. Какой может быть предельная площадь участка работ при производстве огневых и сварочных работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 500 метров квадратных.
2. 400 метров квадратных.
3. 300 метров квадратных.
4. 200 метров квадратных.
5. 100 метров квадратных.
278. В какой срок должен быть введён в действие противопожарный водопровод в строящемся производственном здании, если такой водопровод предусмотрен в проектной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. До начала отделочных работ.
2. До ввода объекта в эксплуатацию.
3. До начала работ по благоустройству.
4. До начала монтажа технологического оборудования.
5. До начала пуско-наладочных работ.
279. Какое предельное количество отдельных блок-контейнеров, используемых в качестве административно-бытовых помещений, допускается размещать в одной группе (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 10 штук.
2. 12 штук.
3. 15 штук.
4. 18 штук.
5. 20 штук.
280. Какое максимальное количество этажей допускается при размещении отдельных блок-контейнеров, используемые в качестве административно-бытовых помещений (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 1 этаж.
2. 2 этажа.
3. 3 этажа.
4. 4 этажа.
281. В каких условиях необходимо производить составление и разбавление всех видов лаков и красок (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. В изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами.
2. На открытых площадках.
3. На рабочем месте при условии его оснащении 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В.
4. На расстоянии не менее 10 м от места производства работ.
282. Какими средствами пожаротушения должно быть обеспечено место варки битума (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Топор.
2. Багор.
3. Огнетушителем не ниже ранга 2А.
4. 2 лопаты.
5. Ящик с сухим песком.
283. Каким инструментом разрешается перемешивание разогретого битума и растворителя (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Миксером-насадкой (венчиком) с использованием электроинструмента класса 0 по степени безопасности.
2. Деревянной мешалкой.
3. Совковой лопатой.
4. Погружными верхнеприводными мешалками.
284. Какой минимальной высоты должна быть сплошная перегородка, ограждающая место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 1,2 м.
2. 1,5 м.
3. 1,8 м.
4. 2,0 м.
5. 2,2 м.
285. Какую операцию необходимо выполнить электросварщику при перерывах в работе (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Оградить рабочее место.
2. Отключить сварочную аппаратуру.
3. Вывесить предупредительную табличку.
4. Убрать рабочее место.
5. Выполнить запись в журнале сварочных работ.
286. В каких случаях при проведении газосварочных работ с карбидом кальция разрешается использовать один водяной затвор двум сварщикам (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В случае производства работ на открытых площадках.
2. В случае, если ниппели водяных затворов шланги плотно надеты, но не закреплены.
3. Запрещается во всех случаях.
4. Разрешается во всех случаях.
287. Каким образом запрещается соединять сварочные провода (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При помощи опрессовки.
2. При помощи сварки.
3. При помощи зажимов-клемм.
4. При помощи пайки.
288. С какой частотой следует осуществлять проверки параметров паяльных ламп (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не реже 1 раза в 6 месяцев.
2. Не реже 1 раза в 3 месяца.
3. Не реже 1 раза в месяц.
4. Не реже 1 раза в 2 недели.
289. С какого момента начинается осуществление государственного строительного надзора (выберите один вариант правильного ответа)?
1. С даты выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства.
2. С даты получения органом государственного строительного надзора извещения о начале работ.
3. С даты регистрации общего и специальных журналов работ в органе государственного строительного надзора.
4. С даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации.
290. Какой документ выдается заказчику, застройщику или подрядчику должностным лицом органа государственного строительного надзора при выявлении нарушений в результате проведенной проверки (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Протокол об административном правонарушении организационно-правового порядка строительства.
2. Акт и предписание об устранении выявленных нарушений.
3. Распоряжение об устранении выявленных нарушений.
4. Уведомление о приостановлении работ.
291. Каким документом регламентируется периодичность и содержание плановых проверок, проводимых органом государственного строительного надзора (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Приказом руководителя органа государственного строительного надзора.
2. Программой проведения проверок.
3. Договором между органом государственного строительного надзора и застройщиком (техническим заказчиком).
4. Договором между органом государственного строительного надзора и лицом, осуществляющим строительство.
292. Каким образом должен поступить заказчик при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических регламентов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Выполнить запись в общем журнале работ о приостановке работ.
2. Принять решение о консервации объекта.
3. Оформить замечания о недостатках выполнения работ в письменной форме.
4. Оформить предписание о приостановке работ.
293. Какие состояния строительных объектов относятся к первой группе предельных состояний (укажите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Образование трещин, не нарушающих нормальную эксплуатацию строительного объекта.
2. Потеря устойчивости отдельных конструктивных элементов или сооружения в целом.
3. Условия, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерные деформации в результате деградации свойств материала, пластичности, сдвига в соединениях, а также чрезмерное раскрытие трещин).
4. Достижение предельных деформаций конструкций.
294. Какие состояния строительных объектов относятся ко второй группе предельных состояний (укажите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Достижение предельных деформаций или предельных деформаций оснований.
2. Достижение предельных уровней колебаний конструкций или оснований, нарушающих нормальную работу оборудования.
3. Условия, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации.
4. Потеря устойчивости отдельных конструктивных элементов.
295. При каком условии при строительстве опасного производственного объекта допускаются отклонения от проектной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не допускаются ни при каких условиях.
2. Допускаются при условии строительства по специальным техническим условиям.
3. Допускаются при условии согласовании с уполномоченным органом Ростехнадзора.
4. Допускаются при условии их незначительности.
296. В каком случае должен выполняться повторный контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительств, если выполнение последующих работ, должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В случае, установленных распорядительным актом застройщика (технического заказчика).
2. В случае, установленном договором на проведение авторского надзора.
3. В случае получения подрядчиком предписания органов государственного надзора.
4. В любом случае.
297. Какой критерий подлежит проверке при входном контроле рабочей документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Комплектность.
2. Компетентность проектной организации.
3. Достоверность расчетов несущих конструкций.
4. Наличие положительного заключения экспертизы.
298. Каким образом устраняются несоответствия, выявленные при входном контроле рабочей документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Оформляются в виде ведомости и передаются застройщиком (техническим заказчиком) проектной организации для устранения.
2. Устраняются в порядке авторского надзора специалистами проектной организации.
3. Устраняются строительной организацией и утверждаются застройщиком (техническим заказчиком).
4. Оформляются застройщиком (техническим заказчиком) в виде изменений, вносимых в рабочую документацию в соответствии с требованиями государственных стандартов.
299. В процессе входного контроля рабочей документации проверяется… (выберите один правильный вариант продолжения текста)?
1. Соответствие проектных технологических решений нормам технологического проектирования.
2. Соответствие рабочей документации утвержденным решениям в составе проектной документации.
3. Достоверность расчетных параметров проектных решений.
4. Наличие положительного заключения экспертизы.
300. Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет (выберите один вариант правильного продолжения текста):
1. Проверку наличия на строительной площадке специалиста по организации строительства.
2. Входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком).
3. Входной контроль рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком).
4. Верификацию операционного контроля в ходе выполнения строительно-монтажных работ.
5. Извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства.
301. Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля выполняет входной контроль рабочей документации предоставленной…(выберите один вариант правильного продолжения текста):
1. Застройщиком (техническим заказчиком).
2. Инвестором.
3. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
4. Организацией государственной или негосударственной экспертизы.
302. При каком виде контроля проверяется соответствие границ строительной площадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При входном контроле проектной документации.
2. При входном контроле рабочей документации.
3. При геодезическом контроле.
4. При операционном контроле.
303. Какой вид контроля осуществляется при проверке ориентиров разбивочных осей, отметок дна котлована, элементов строительных конструкций после завершения работ предыдущего этапа (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Входной контроль.
2. Геодезический контроль.
3. Приемочный контроль.
4. Операционный контроль.
304. К какому виду контроля относится термин «верификация контроля» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Постоянный контроль.
2. Периодический контроль.
3. Выборочный контроль.
4. Эпизодический контроль.
305. Когда определяются заданные технологические показатели качества бетонной смеси при входном контроле на строительной площадке (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При укладке бетонной смеси в конструкции.
2. По результатам испытания образцов в лабораторных условиях.
3. В процессе разгрузки из транспортного средства.
4. Не позднее чем через 20 минут после доставки бетонной смеси.
306. В каком возрасте проводят приемку партий бетонных смесей по прочности (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. В начальном.
2. В проектном.
3. В промежуточном.
4. В контрольном.
307. Кем осуществляется приёмочный контроль при сварке монтажных соединений строительных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Соответствующими службами генподрядчика (субподрядчика).
2. Специалистом по организации строительства.
3. Специализированными испытательными лабораториями.
4. Застройщиком (техническим заказчиком).
308. Для какой цели лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры до момента завершения приемки отдельных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Для возможности осуществления заказчиком контроля достоверности представленных исполнительных геодезических схем.
2. Для составления актов освидетельствования ответственных конструкций.
3. Для предъявления органу государственного строительного надзора при осуществлении им своих функций.
4. Для предъявления авторскому надзору.
309. Между какими участниками строительства заключается договор ведения авторского надзора на объекте строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Между застройщиком (техническим заказчиком) и лицом, осуществляющее строительство.
2. Между лицом, осуществляющим подготовку проектной документации и лицом, осуществляющее строительство.
3. Между лицом, осуществляющим подготовку проектной документации и застройщиком (техническим заказчиком).
4. Между инвестором и застройщиком (техническим заказчиком).
310. В каком случае авторский надзор осуществляется в обязательном порядке (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При строительстве опасных производственных объектов.
2. При строительстве объектов с бюджетным финансированием.
3. По решению лица осуществившего подготовку проектной документации.
4. При строительстве мостов и тоннелей.
311. В каком порядке авторским надзором выполняется контроль за соблюдением технологии производства работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В порядке, определённым договором с генеральным подрядчиком.
2. В порядке выборочного контроля.
3. В порядке операционного контроля.
4. В порядке, установленном приказом по проектной организации.
312. В каких случаях специалисты авторского надзора имеют право приостанавливать своим решением производство строительно-монтажных работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Имеют право в случае выявленных отступлений от организационно-технологической до-кументации.
2. При выявлении критических строительных дефектов.
3. Имеют право в случае выявленных отступлений от проектной или рабочей документации.
4. Имеют право в случае невыполнения предписаний, занесённых в журнал авторского надзора.
313. Какой вид контроля качества строительно-монтажных работ не является видом производственного контроля (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Входной контроль рабочей документации.
2. Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования.
3. Административный контроль исполнения нормативно-правовых актов.
4. Операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ.
5. Контроль качества готовой строительной продукции.
314. Каким органом исполнительной власти устанавливается порядок проведения строительного контроля (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Правительством РФ.
2. Минстроем РФ.
3. Ростехнадзором.
4. Государственным строительным надзором.
315. К какому виду контроля относится проверка в проекте организации строительства наличия указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Входной контроль проектной документации.
2. Операционный контроль.
3. Приемочный контроль.
4. Контроль качества.
316. При каком условии индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся застройщиком или техническим заказчиком, может принимать участие в строительном контроле (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Может при условии привлечения лицом, осуществляющим строительство.
2. Может при условии привлечения лицом, осуществляющем подготовку проектной документации.
3. Может при условии привлечения застройщиком или техническим заказчиком.
4. Может при условии привлечения местным органом исполнительной власти.
317. В каком случае заказчик может потребовать повторного освидетельствования скрытых работ после устранения, выявленных ранее дефектов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В случае выявления критических строительных дефектов.
2. В случае получения предписания от представителей государственного строительного надзора.
3. Может в любом случае.
4. Не может ни в каком случае.
318. В каком документе отражаются все текущие результаты авторского надзора (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Дневник авторского надзора за строительством.
2. Журнал авторского надзора за строительством.
3. Договор авторского надзора за строительством с приложениями.
4. Акты результатов проверок.
319. Какой документ устанавливает порядок проведения строительного контроля (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Свод правил по организации строительного производства, утверждённый Минстроем РФ.
2. Положение о проведении строительного контроля, утверждённое Правительством РФ.
3. Государственный стандарт, утверждённый приказом Росстандарта.
4. Методические указания, утверждённые приказом Ростехнадзора.
320. В течение какого максимального периода после завершения приемки работ перед возобновлением их после перерыва не требуется выполнять повторно контроль с оформлением актов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Менее 6 месяцев.
2. Менее 1 месяца.
3. Менее 1 года.
4. Менее 4 месяцев.
321. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется… (выберите один вариант правильного продолжения текста)
1. Проектной и рабочей документацией.
2. Сводами правил по организации строительства.
3. Государственными стандартами.
4. Техническими регламентами.
322. В каком из нижеперечисленных случаев авторский надзор лица, осуществляющего разработку проектной документации, является обязательным условием и не требует решения технического заказчика (застройщика) (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия.
2. При строительстве жилых зданий.
3. При строительстве большепролетных зданий.
4. При строительстве объектов транспортной инфраструктуры.
323. По каким параметрам осуществляется входной контроль строительных материалов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. По параметрам, установленных в технических регламентах, документах в области стандартизации.
2. По параметрам, установленным в программе пусконаладочных работ.
3. По параметрам, регламентированным в результатах инженерно-геологических изысканий.
4. По параметрам, установленных в технологической документации.
324. Контроль в процессе строительства за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям проектной документации должен осуществляться… (выберите одно правильное продолжение текста)
1. Лицом, осуществляющим строительство.
2. Застройщиком (техническим заказчиком).
3. Национальным органом по стандартизации.
4. Лицом, осуществляющем технический надзор.
325. Какие требования подлежат контролю при усилении каменной кладки каменных конструкций реконструируемых и поврежденных зданий (укажите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Качество подготовки проекта по усилению.
2. Соответствие конструкций усиления проекту.
3. Качество сварки крепежных деталей после напряжения элементов конструкций.
4. Наличие и качество антикоррозионной защиты конструкций усиления.
326. В какой форме оформляются замечания авторского надзора (выберите один вариант правильного ответа)?
1. По электронной почте.
2. В форме телефонограммы.
3. В произвольной письменной форме.
4. В любой форме, обеспечивающей надлежащее уведомление.
327. Какая документация должна быть представлена при приемочном контроле качества строительно-монтажных работ (укажите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Акты освидетельствования скрытых работ.
2. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.
3. Акты стоимости выполненных работ.
4. Акты проверки устойчивости конструкций.
328. В каких случаях разрешается использование новых материалов, изделий, конструкций, требования к которым не регламентированы действующими государственными стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами, без подтверждения их пригодности для применения в условиях строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Разрешается в любых случаях.
2. Не разрешается в любых случаях.
3. Разрешается при включении в спецификации в составе рабочей документации.
4. Разрешается по решению застройщика (технического заказчика).
329. Какие сведения указываются в рабочих чертежах конструкций (КМ и КМД) и в документации на заказ материалов (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Стали и требования к ним.
2. Способ выполнения сварных соединений, тип (способ) сварки; типы, марки, диаметры электродов, положение шва при сварке, тип подкладки для стыковых швов.
3. Несущая способность стальных конструкций.
4. Требования к защите конструкций от коррозии.
330. Какой вид потерь строительных материалов, возникающих при транспортировке, хранении и отпуске на складе вследствие их физико-химических свойств, не относится к трудноустранимым (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Раструска и распыление при погрузочно-разгрузочных операциях.
2. Усушка и выветривание (улетучивание, вымерзание, испарение) содержащейся в продукции влаги.
3. Потери при раскрое листовых материалов.
4. Утечка при перекачивании из одной тары в другую, просачивание через тару, либо впитывание в нее.
331. Какое значение должно быть у минимальной прочности бетона при распалубке незагруженных монолитных горизонтальных конструкций при пролете свыше 6 м (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не менее 50% от проектной прочности.
2. Не менее 60% от проектной прочности.
3. Не менее 70% от проектной прочности.
4. Не менее 80% от проектной прочности.
5. Не менее 100% от проектной прочности.
332. В обозначении класса бетона по прочности на сжатие В число обозначает… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. Значение кубиковой прочности на сжатие, МПа.
2. Значение нормативной прочности бетона на сжатие, кгс/м3.
3. Марку бетона, выраженную в 1000 кН/м3.
4. Предел прочности на сжатие, Н/мм3.
333. Какому определению соответствует термин «деградация свойств материалов во времени» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Постепенное понижение уровня эксплуатационных характеристик материалов, процесс их изменения в сторону ухудшения относительно проектных значений.
2. Способность материалов сохранять прочностные, физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы.
3. Способность материалов выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации.
4. Состояние материалов, при котором не выполняются одно или несколько условий предельных состояний.
334. Какое определение соответствует термину «марка бетона по водонепроницаемости» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Показатель проницаемости бетона, характеризующийся отношением количества поглощенной воды к массе бетона.
2. Показатель проницаемости бетона, характеризующийся максимальным водонасыщением.
3. Показатель проницаемости бетона, характеризующийся максимальным давлением воды, при котором в условиях стандартных испытаний вода не проникает через бетонный образец.
4. Минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона.
335. Какое определение соответствует термину «марка бетона по морозостойкости» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по стандартным базовым методам, при которых сохраняются их первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах.
2. Способность бетона сохранять физико-механические свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании.
3. Максимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по стандартным базовым методам, при которых сохраняются их первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах.
4. Показатель проницаемости бетона, характеризующийся максимальным давлением воды, при котором в условиях стандартных испытаний вода не проникает через бетонный образец.
336. В какой срок и при каком условии изготовитель бетонной смеси обязан сообщать результаты испытаний контрольных образцов бетона (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не обязан ни при каких условиях.
2. Обязан по требованию заказчика и не позднее трех суток после испытания.
3. Обязан при любых условиях в течение недели после проведения испытаний.
4. Обязан при любых условиях в течение месяца после проведения испытаний.
337. Возможность использования (или необходимость усиления) партий конструкций, фактическая прочность или фактический класс бетона по прочности которых не соответствует требованиям проекта, должна быть согласована с…. (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. Генеральным подрядчиком.
2. Застройщиком (техническим заказчиком).
3. Проектной организацией объекта строительства.
4. Органов государственного строительного надзора.
338. Какие приемочные (окончательные) испытания напорных трубопроводов всех классов осуществляются строительно-монтажной организацией (выберите один вариант правильного ответа)?
1. На максимальное и минимальное давление.
2. На прочность и герметичность.
3. На соответствие проектным параметрам.
4. На грунтовые условия.
339. В каких случаях организации, разработавшие проектную документацию на строительство опасного производственного объекта, в установленном порядке осуществляют авторский надзор (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В случаях, если опасный производственный объект относится к повышенному уровню ответственности.
2. Авторский надзор осуществляется во всех случаях.
3. В случаях, если опасный производственный объект расположен на земельных участках сейсмичностью 7 баллов и выше.
4. В случаях, если это допускается нормативно-правовыми актами Ростехнадзора.
340. В каких условиях должны храниться фасадные облицовочные и кровельные конструкции с офактуренной и другой финишной отделкой (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В неотапливаемом складском помещении с твердым покрытием пола.
2. В отапливаемом складском помещении с твердым покрытием пола.
3. На открытой складской площадке.
4. Под навесом.
341. Какого минимального размера должна быть толщина прокладки при штабелировании материалов при наличии в них выступающих строповочных петель или выступающих частей (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Толщина прокладки должна не менее чем на 30 мм превышать высоту строповочных петель или выступающих частей.
2. Толщина прокладки должна не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель или выступающих частей.
3. Толщина прокладки должна не менее чем на 10 мм превышать высоту строповочных петель или выступающих частей.
4. Толщина прокладки должна превышать высоту строповочных петель или выступающих частей.
342. Какая допускается максимальная высота штабеля панелей металлических лёгких ограждающих конструкций в заводской упаковке при временном хранении на открытой площадке (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не более 2,0 м.
2. Не более 2,5 м.
3. Не более 3 м.
4. Не более 3,2 м.
343. Какая предельная продолжительность хранения высокопрочной проволочной арматуры, арматурных и стальных канатов в закрытых помещениях или специальных ёмкостях (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 6 месяцев.
2. 1 год.
3. 2 года.
4. 3 года.
5. 5 лет.
344. Кем устанавливается перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Застройщиком (техническим заказчиком).
2. Лицом, осуществляющим строительство.
3. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
4. Органами государственного строительного надзора.
345. Какое значение температуры основания должно быть в зимнее время при укладке бетонной смеси без противоморозных добавок (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не менее -5 градусов.
2. Не менее +5 градусов.
3. Не менее 0 градусов.
4. Не менее +4 градуса.
346. На какую высоту (длину) должны быть укрыты или утеплены выпуски арматуры забетонированных конструкций при зимнем бетонировании (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не менее чем на 1,5 м.
2. Не менее чем на 1,0 м.
3. Не менее чем на 0,5 м.
4. Не менее чем на 0,2 м.
347. Каким методом допускается производить очистку опалубки и арматуры железобетонных монолитных конструкций от снега и наледи перед бетонированием (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Сжатым воздухом.
2. Горячим паром.
3. Горячей водой.
4. Стальными щётками.
348. При какой прочности бетона допускается движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не менее 2,5 МПа.
2. Не менее 5,0 МПа.
3. Не менее 7,5 МПа.
4. Не менее 10 МПа.
349. В какие сроки необходимо проводить снятие боковых элементов опалубки бетонных и железобетонных конструкций, не несущих нагрузки от массы конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При достижении прочности бетона не менее 1,5 МПа.
2. При достижении прочности бетона не менее 2,5 МПа.
3. После достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов при снятии опалубки.
4. После достижения бетоном проектной прочности.
350. После завершения каких мероприятий следует начинать бетонные работы (выберите один вариант правильного ответа)?
1. После получения разрешения представителя застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля.
2. После освидетельствования завершенных арматурных и опалубочных работ с оформлением акта освидетельствования скрытых работ.
3. После соответствующей записи в журнале общих работ и журнале бетонных работ.
4. После проведения соответствующего инструктажа по технике безопасности.
351. Какой должна быть минимальная прочность бетона при распалубке незагруженных монолитных горизонтальных конструкций при пролете до 6 метров (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 0,5МПа.
2. 7,5МПа.
3. Не менее 70% от проектной.
4. Не менее 50% от проектной.
352. Через какое максимальное время после отбора пробы бетона следует проводить укладку бетонной смеси в форму (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 15 мин.
2. 20 мин.
3. 30 мин.
4. 60 мин.
353. При достижении какой минимальной прочности допускается не защищать бетон от атмосферных осадков (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 40%.
2. 50%.
3. 60%.
4. 70%.
5. 80%.
354. В каком случае должен быть установлен технологический перерыв не менее одного года до устройства слоев дорожной одежды при устройстве дорог из асфальтобетона или цементобетона (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При возведении насыпи более 1,5 м.
2. При устройстве насыпи высотой более 3 м из пылеватых и тяжелых глинистых грунтов.
3. При использовании грунта из притрассовых карьеров.
4. При использовании в насыпи разных видов грунтов.
5. При недостаточном обеспечении водоотвода.
355. Каким образом теплоизоляционные плиты покрытий должны быть приклеены к основанию при высоте здания более 75 м (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Приклеены равномерно полосами и составлять от 25% до 35% склеиваемых поверхностей.
2. Приклеены равномерно точечно и составлять от 45% до 70% склеиваемых поверхностей.
3. Приклеены сплошным слоем.
4. Приклеены на двойной слой клея.
356. Каким образом следует укладывать листы усиленного и унифицированного профилей по отношению к листам предыдущего ряда (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Без смещения.
2. Со смещением на одну волну.
3. Со смещением на две волны.
4. Со смещением на три волны.
357. При каком условии при электродном прогреве бетона при производстве бетонных работ при отрицательных температурах разрешается использовать в качестве электродов арматуру бетонируемых конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Разрешается при наличии указания в проекте производства работ.
2. Разрешается по решению инженерно-технического работника, ответственного за производство работ.
3. Не разрешается при любых условиях.
4. Разрешается при любых условиях.
358. Кем осуществляется заделка отверстий, борозд, ниш и гнезд после выполнения электро-монтажных работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Монтажной организацией.
2. Генеральной подрядной организацией.
3. Организацией, выполняющей отделочные работы.
4. Любой организацией по договору с застройщиком (техническим заказчиком).
359. При каком условии допускается монтировать сборные железобетонные конструкции нескольких этажей здания без замоноличивания стыков конструкций на нижележащих этажах здания (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не допускается ни при каких условиях.
2. Допускается, но не более трех этажей.
3. Допускается при условии выполнения в полном объеме работ по сварке монтажных соединений с установкой, в случае необходимости, временных связей.
4. Допускается только при наличии в проекте соответствующих указаний о порядке монтажа конструкций, сварке соединений и замоноличивании стыков.
360. Какое количество оттяжек используется при подъёме монтируемых горизонтальных элементов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Подъём горизонтальных элементов выполняется без оттяжек.
2. Три оттяжки.
3. Две оттяжки.
4. Одна оттяжка.
361. При достижении какой прочности бетона следует производить подъём плит перекрытий при возведении здания методом подъёма этажей (выберите один вариант правильного ответа)?
1. указанной в проекте.
2. 70%.
3. 80%.
4. 90%.
5. 100%.
362. Какие меры защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся к первичным (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Защита обмазочными, футеровочными и штукатурными покрытиями на основе минеральных и полимерных вяжущих, жидкого стекла и битума.
2. Защита облицовкой штучными или блочными изделиями.
3. Защита от коррозии закладных деталей и связей на стадии изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций.
4. Защита поверхности бетона составами проникающего действия с уплотнением пористой структуры бетона кристаллизующимися новообразованиями.
363. Какие меры защиты бетонных и железобетонных конструкций относится к вторичным (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды и отрицательным температурам.
2. Оклеечная изоляция из листовых и пленочных материалов.
3. Выбор и применение арматуры, соответствующей по коррозионным характеристикам условиям эксплуатации.
4. Обработка гидрофобизирующими составами.
364. Каким из способов производится температурно-влажностное выдерживание бетона в зимних условиях (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. В воде с температурой не менее 20°.
2. С обогревом бетона горячим воздухом, в тепляках.
3. С электротермообработкой бетона.
4. Способом термоса.
365. При каких условиях допускается снижение минимальной прочности бетона при распалубке перекрытий (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Допускается, если ширина пролета бетонируемых конструкций до 6 м.
2. Допускается, при установке промежуточных опор в пролете перекрытия при условии согласования числа, места и способа установки опор с проектной организацией.
3. Допускается для ребристых перекрытий.
4. Не допускается ни при каких условиях.
366. При каких условиях допускается укладка электрических кабелей в траншеи при температуре наружного воздуха ниже минус 40°С (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Допускается при применении морозостойкого кабеля с маркировкой «ХЛ».
2. Допускается при применении кабелей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке при условии предварительного подогрева кабеля, а также засыпке его в первом слое нагретым до положительной температуры грунтом.
3. Не допускается ни при каких условиях.
4. Допускается без ограничений.
367. При каких условиях допускается ходить по уложенной арматуре (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Допускается по специальному настилу шириной не менее 0,6 м.
2. Допускается при условии соединения арматуры сваркой.
3. Допускается по переставным доскам, поддонам и т.п.
4. Не допускается при любых условиях.
368. Какой материал применяется с целью плотного примыкания торцов деревянных стоек к опоре при шарнирном опирании стоек без опорных башмаков (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Полимербетон.
2. Бетон.
3. Пенополистирол.
4. Деревянный брусок.
369. В каком положении должна производиться укрупнительная сборка металлодеревянных ферм (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В вертикальном положении в специальных стапелях.
2. В вертикальном положении с раскреплением струбцинами.
3. В горизонтальном положении с использованием шаблона для сборки.
4. В горизонтальном положении на твёрдой поверхности.
370. Какие мероприятия следует выполнить при монтаже деревянных двухскатных балок (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Временное крепление балок струбцинами на опоре.
2. Установка временных стоек под балками в середине пролёта.
3. Раскрепление нижних кромок балок из плоскости.
4. Раскрепление верхних кромок балок из плоскости.
371. При каком условии допускается монтаж деревянных сборных ферм надвижкой (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не допускается ни при каких условиях.
2. При использовании деревянных цилиндров по специальному настилу.
3. При использовании сборно-разборных пространственных стапелей на стальных рельсах.
4. При использовании двух грузоподъёмных механизмов со стороны надвижки, работающих одновременно.
372. Каким способом следует монтировать деревянные трехшарнирные арки и рамы с шарниром в ключе и с передачей распора на фундаменты (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Со строповкой траверсами.
2. Способом «на себя» самоходным краном.
3. С помощью двух кранов, работающих одновременно.
4. С временным креплением первой смонтированной полуарки.
373. Какой должен быть максимальный интервал после окончания заделки стыков деревянных плит покрытия и устройством кровли (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Длительность интервала не ограничена.
2. Интервал не допускается.
3. Интервал, достаточный для оформления акта на скрытые работы, но не более 2 суток.
4. 24 часа.
374. Какие предварительные мероприятия следует выполнять при ручной дуговой сварке конструкций при температуре окружающего воздуха ниже минус 30°С (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Предварительная сушка электродов.
2. Предварительный местный подогрев стали в зоне шириной 100 мм с каждой стороны соединения.
3. Повышение силы сварочного тока на одну ступень.
4. Устройство тепляка.
375. Какие предварительные мероприятия следует выполнять при автоматизированной дуговой сварке под флюсом конструкций из углеродистой стали при температуре окружающего воздуха ниже минус 30°С (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Устройство тепляка.
2. Предварительный прогрев присадочной проволоки.
3. Предварительный местный подогрев стали в зоне шириной 80-100 мм по обе стороны от оси шва.
4. Повышение силы сварочного тока на одну ступень.
376. Какие предварительные мероприятия следует выполнять при автоматизированной дуговой сварке под флюсом конструкций из низколегированной стали при температуре окружающего воздуха ниже минус 20°С (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Устройство тепляка.
2. Предварительный прогрев присадочной проволоки.
3. Предварительный местный подогрев стали в зоне шириной 80-100 мм по обе стороны от оси шва.
4. Повышение силы сварочного тока на одну ступень.
377. Какую операцию следует выполнить перед выполнением шва с обратной стороны при двусторонней ручной или механизированной дуговой сварке стыковых, тавровых и угловых соединений с полным проплавлением (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Удаление корня шва до чистого бездефектного металла.
2. Очистка от шлака кратеров и прилегающих к ним концевых участков шва длиной 50-80 мм.
3. Уменьшить силу тока на 5%.
4. Очистка поверхности шва стальными ручными щётками или шлифовальным ручным инструментом.
378. На какой минимальной длине следует зачищать арматурные стержни в месте соединения перед сваркой? (выберите один вариант правильного ответа)
1. На длине не менее 5 диаметров соединяемой арматуры.
2. На длине не менее 20 мм от кромки ванночки.
3. На длину ванночки.
4. На длине, превышающей на 10-15 мм сварной шов.
379. Какой должна быть минимальная длина контрольного участка сварного шва при контроле неразрушающими методами (выберите один вариант правильного ответа)?
1. не менее 100 мм.
2. не менее 150 мм.
3. не менее 200 мм.
4. не менее 250 мм.
380. Какое количество сварных соединений подлежит проверке при повторном выявления недопустимого дефекта (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 100%.
2. 80%.
3. 75%.
4. 70%.
5. 50%.
381. Сварные соединения, для которых требуется контроль с использованием ультразвуковых или радиографических методов, устанавливаются… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. Специалистом по организации строительства.
2. Руководителем сварочных работ.
3. В рабочей документации.
4. В проектной документации.
382. Какие меры необходимо предпринять для подготовки бетонного основания, чтобы обеспечить прочное и плотное сцепление со свежеуложенным бетоном (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Срубить наплывы бетона и участки нарушенной структуры.
2. Произвести дополнительное армирование в зоне стыка бетонной поверхности.
3. Удалить поверхностную цементную пленку со всей площади бетонирования.
4. Очистить поверхность бетона от мусора и пыли, а перед началом бетонирования поверхность старого бетона продуть струей сжатого воздуха.
383. Какое минимальное количество болтов следует устанавливать для временного крепления стальных конструкций с монтажными креплениями на болтах (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Болтами должны быть заполнены не менее 1/2 отверстий через одно, остальные отверстия заполняются пробками.
2. Болтами должна быть заполнены все отверстия в плоскости наименьшей жесткости конструкции.
3. Болтами должна быть заполнена 1/3 отверстий и пробками 1/10 всех отверстий, но не менее двух.
4. Болтами должны быть заполнены все отверстия.
384. При каком условии допускается рассверловка отверстий в расчётных соединениях стальных конструкций на болтах без контролируемого натяжения, работающих на срез, при их несовпадении в смежных деталях собранного пакета (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При условии разрешения разработчика чертежей марок КМ и КМД.
2. При условии наличия соответствующей записи в журнале монтажных работ.
3. При условии разрешения специалиста по организации строительства.
4. При условии разрешения застройщика (технического заказчика).
5. Не допускается ни при каких условиях.
385. Какое максимальное количество шайб допускается устанавливать под гайки в монтажных соединениях стальных конструкций на болтах без контролируемого натяжения (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 4 шайбы.
2. 3 шайбы.
3. 2 шайбы.
4. 1 шайба.
386. Кем из участников строительства при операционном контроле осуществляется проверка соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Застройщиком (техническим заказчиком).
2. Органом государственного строительного надзора.
3. Местным органом исполнительной власти.
4. Лицом, осуществляющего авторский надзор.
387. Какого предельного размера допускаются уступы между смежными изделиями покрытий пола из штучных материалов дощатых, паркетных, из линолеума, поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит, поливинилхлоридного пластика (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Уступы не допускаются.
2. Допускаются не более 0,5 мм.
3. Допускаются не более 1,0 мм.
4. Допускаются не более 1,5 мм.
388. Какие контрольные операции следует производить после окончания кладки каждого этажа (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Лабораторную проверку прочности сцепления кирпича с раствором.
2. Инструментальную проверку толщины горизонтальных и вертикальных швов.
3. Инструментальную проверку вертикальности граней и углов.
4. Инструментальную проверку горизонтальности отметок верха кладки.
389. Каким образом следует контролировать точность установки объемных блоков шахт лифтов относительно вертикальной плоскости (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Выверяя вертикальность одного из углов.
2. Выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен.
3. Выверяя грани двух параллельных стен.
4. Выверяя положение дверных проемов.
390. Каким образом следует выполнять выверку вентиляционных блоков при установке (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Совмещая оси двух взаимно перпендикулярных граней устанавливаемых блоков в уровне нижнего сечения с рисками осей нижестоящего блока.
2. Выверяя вертикальность одного из углов.
3. Выверяя грани двух параллельных стен.
4. Выверяя привязку к осям здания.
391. Каким образом следует выполнять выверку вертикальности санитарно-технических кабин (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен.
2. Выверяя вертикальность одного из углов.
3. Выверяя грани двух параллельных стен.
4. Выверяя положение дверных проемов блоков.
392. На какую предельную величину допускается отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок железобетонных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 35 мм.
2. 30 мм.
3. 20 мм.
4. 15 мм.
5. 10 мм.
393. Какое допускается предельное отклонение опорных поверхностей стальных колонн и опор от проектных (выберите один вариант правильного ответа)?
1. -15 мм.
2. -10 мм.
3. ±3 мм.
4. ±5 мм.
5. ±10 мм.
394. Какое допускается предельное смещение осей стальных колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении (выберите один вариант правильного ответа)?
1. ±12 мм.
2. ±10 мм.
3. ±8 мм.
4. ±5 мм.
5. ±3 мм.
395. Какое допускается предельное отклонение осей колонны от вертикали в верхнем сечении при длине стальной колонны 10 м (выберите один вариант правильного ответа)?
1. ±8 мм.
2. ±10 мм.
3. ±12 мм.
4. ±15 мм.
5. ±20 мм.
396. По какому параметру выполняется операционный контроль фактического положения отметок опорных поверхностей колонн (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Предельное отклонение опорной поверхности по вертикали.
2. Предельная кривизна опорной поверхности.
3. Предельное разность отметок по углам опорной поверхности.
4. Предельное отклонение толщины опорной поверхности.
397. Какое количество ферм подлежит операционному контролю при проверке их смещения с осей на оголовках колонн из плоскости рамы (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Фермы не подлежат операционному контролю на смещение их осей из плоскости рамы.
2. Контролю подлежит каждая ферма.
3. Контролю подлежит каждая вторая ферма, но не менее двух.
4. Контролю подлежат не менее 50% ферм, но не менее двух.
5. Контролю подлежат не менее 30% ферм, но не менее двух.
398. В каком документе регистрируется фактическое смещение оси подкрановой балки с продольной разбивочной оси (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Журнал работ.
2. Геодезическая исполнительная схема.
3. Акт освидетельствования скрытых работ.
4. Монтажный чертёж.
5. Исполнительный чертёж.
399. В каком документе регистрируется фактическое смещение оси рельса с оси подкрановой балки (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Акт освидетельствования скрытых работ.
2. Монтажный чертёж.
3. Исполнительный чертёж.
4. Геодезическая исполнительная схема.
5. Журнал работ.
400. Какой метод контроля осуществляется при приемке смонтированного стального оцинкованного профилированного настила в части выявления отклонения положения центров высокопрочных дюбелей при креплении настила? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Визуальный контроль.
2. Измерительный контроль.
3. Инспекционному контролю.
4. Неразрушающий контроль.
5. Разрушающий контроль.
401. В каком документе регистрируется фактическое отклонение длин или пролетов железобетонных элементов, размеров в свету (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Геодезическая исполнительная схема.
2. Журнал работ.
3. Акт освидетельствования скрытых работ.
4. Монтажный чертёж.
5. Исполнительный чертёж.
402. В каком документе регистрируется фактическое отклонение размеров оконных, дверных и других проемов в бетонных и железобетонных конструкциях (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Журнал работ.
2. Геодезическая исполнительная схема.
3. Акт освидетельствования скрытых работ.
4. Монтажный чертёж.
5. Исполнительный чертёж.
403. Какое допускается предельное отклонение от проектного расположения анкерных болтов по высоте (выберите один вариант правильного ответа)?
1. +15 мм.
2. +20 мм.
3. +25 мм.
4. +30 мм.
5. +50 мм.
404. Какое допускается предельное отклонение проектного расположения анкерных болтов в плане внутри контура опоры (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 3 мм.
2. 5 мм.
3. 8 мм.
4. 10 мм.
5. 12 мм.
405. Какое допускается предельное отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных блоков и стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 10 мм.
2. 12 мм.
3. 15 мм.
4. 20 мм.
5. 25 мм.
406. На каком этапе монтажа следует составлять геодезическую исполнительную схему отклонения отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов от проектных (выберите один вариант правильного ответа)?
1. После монтажа колонн в стаканы фундаментов.
2. До устройства выравнивающего слоя по дну стакана.
3. До монтажа стаканов фундаментов по отметкам основания.
4. После заделка стыка колонны и фундамента.
5. Геодезическую исполнительную схему отклонения отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов от проектных составлять не требуется.
407. Какое допускается предельное отклонение осей сборной железобетонной колонны одно-этажного здания в верхнем сечении от вертикали при длине колонны 10 м (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 15 мм.
2. 20 мм.
3. 30 мм.
4. 35 мм.
5. 40 мм.
408. Какое допускается предельное отклонение от вертикали верха плоскостей панелей несущих стен и объемных бетонных блоков (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 10 мм.
2. 12 мм.
3. 15 мм.
4. 18 мм.
5. 20 мм.
409. По какому параметру контролируется отклонение при монтаже объемного элемента шахты лифта относительно посадочной площадки (выберите один вариант правильного ответа)?
1. По расстоянию до низа дверного проёма.
2. По высоте порога дверного проема.
3. По расстоянию до монтажного стыка шахт лифта.
4. По высоте объемного элемента шахты лифта.
5. По расстоянию вышележащего перекрытия в свету.
410. Какой параметр не контролируется при монтаже деревянных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Отклонение глубины врубок или врезок от проектной.
2. Отклонение граней венцов рубленых стен от вертикали.
3. Отклонение в расстояниях между центрами рабочих болтов, нагелей, шпонок в соединениях относительно проектных.
4. Отклонение в расстояниях между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях.
5. Отклонение граней стен перегородок от вертикали.
411. Какое допускается предельное отклонение от проектной толщины кирпичных столбов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. ±8 мм.
2. ±10 мм.
3. ±12 мм.
4. ±15 мм.
5. ±20 мм.
412. Какое допускается предельное отклонение от проектной толщины кирпичных стен (выберите один вариант правильного ответа)?
1. ±8 мм.
2. ±10 мм.
3. ±15 мм.
4. ±20 мм.
5. ±25 мм.
413. По какому параметру не контролируются отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Неровности на горизонтальной поверхности кладки.
2. Толщина конструкции.
3. Ширина простенков.
4. Ширина проёмов.
5. Толщина вертикальных швов кладки.
414. Какие требования предъявляются к складированию кирпича на строительной площадке (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Кирпич в пакетах на поддонах — не более чем в три яруса, в контейнерах — в два яруса, без контейнеров — высотой не более 2,4 м.
2. Кирпич в пакетах на поддонах — не более чем в два яруса, в контейнерах — в один ярус, без контейнеров — высотой не более 1,7 м.
3. Кирпич в пакетах на поддонах — не более чем в один ярус, в контейнерах — в один ярус, без контейнеров — высотой не более 5 м.
4. Кирпич в пакетах на поддонах — не более чем в пять ярусов, в контейнерах — в два яруса, без контейнеров — высотой не более 2 м.
415. Какое допускается предельное отклонение поверхностей и углов кирпичной кладки стен от вертикали на один этаж (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 10 мм.
2. 15 мм.
3. 20 мм.
4. 25 мм.
5. 30 мм.
416. Какой параметр не подлежит контролю при выполнении фундаментов из бута и бутобетона (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Толщина конструкции.
2. Отметки опорных поверхностей.
3. Толщина швов кладки.
4. Смещение осей конструкций от разбивочных осей.
5. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали.
417. В каком из приведённых случаев работа крана должна быть прекращена (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При подъеме груза, засыпанного песком.
2. При подъеме груза, засыпанного землей.
3. При скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана.
4. При подскакивании груза на земле.
418. Отклонение от какого параметра не контролируется для смонтированных панелей в конструкциях стен и перегородок при отсутствии в проекте специальных требований (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Прямолинейность уплотняющих прокладок в горизонтальных и вертикальных стыках.
2. Уступ между смежными гранями панелей из их плоскости.
3. Толщина шва между смежными панелями по длине.
4. Отклонение панелей от вертикали.
419. В каком документе регистрируется фактическое отклонение от проектной толщины шва между смежными смонтированными панелями легких ограждающих конструкций стен (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Геодезическая исполнительная схема.
2. Акт освидетельствования скрытых работ.
3. Журнал работ.
4. Монтажный чертёж.
5. Исполнительный чертёж.
420. В каком документе регистрируется фактическое отклонение от вертикали панелей легких ограждающих конструкций стен (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Журнал работ.
2. Геодезическая исполнительная схема.
3. Акт освидетельствования скрытых работ.
4. Монтажный чертёж.
5. Исполнительный чертёж.
421. Какое количество профилированных листов в конструкции кровли подлежат контролю при проверке их расчётной ширины (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Контролю подлежит каждый профиль.
2. Контролю подлежит каждый второй профиль, но не менее двух.
3. Контролю подлежат не менее 50% профилей, но не менее двух.
4. Контролю подлежат не менее 30% профилей, но не менее двух.
422. Какое количество опорных узлов профилированных листов в конструкции кровли подлежат контролю на отклонение длины опирания на прогоны и ригели в местах поперечных стыков (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Опорные узлы профилированных листов в конструкции кровли не подлежат контролю.
2. Контролю подлежит каждый узел каждого профиля.
3. Контролю подлежат узлы каждого второго профиля, но не менее двух.
4. Контролю подлежат узлы не менее 50% профилей, но не менее двух.
5. Контролю подлежат узлы не менее 30% профилей, но не менее двух.
423. Кем из участников строительного производства осуществляется операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Застройщиком.
2. Лицом, осуществляющим авторский надзор.
3. Лицом, осуществляющим строительство.
4. Техническим заказчиком.
424. При каком виде контроля осуществляется проверка соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и организационно-технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При входном контроле.
2. При приемочном контроле.
3. При операционном контроле.
4. При внешнем контроле.
425. К операционному контролю, который выполняет лицо, осуществляющее строительство относится… (выполните один правильный вариант продолжения текста)
1. Проверка соответствия выполняемых производственных операций организационно-технологической и нормативной документации.
2. Проверка указаний о методах контроля и измерений.
3. Проверка ссылок на нормативные документы на материалы и изделия.
4. Контрольные измерения и лабораторные испытания по показателям качества в соответствии с требованиями документов по стандартизации.
426. Каким образом должны укладываться полотнища ветрогидрозащитной пленки при устройстве кровель (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В стык без накладки.
2. В стык с накладкой.
3. С перехлёстом.
4. С дополнительным усиливающим слоем.
5. С прошивкой акриловой нитью.
427. Какое количество отверстий под дюбели и анкерные крепления фасадных конструкций подлежат контролю на отклонение оси отверстия от проектного (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Не менее 50% всех отверстий.
2. Не менее 30% всех отверстий.
3. Каждое отверстие.
4. Не мене 50% отверстий для каждого фасадного элемента.
428. Какой допускается максимальный зазор между плитами утеплителя при устройстве фасадных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 8 мм.
2. 5 мм.
3. 2 мм.
4. 1 мм.
429. В каком документе регистрируются фактические отклонения засверливаемых отверстий под дюбели и анкерные крепления при устройстве конструкций фасадных систем (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Журнал работ.
2. Монтажная схема.
3. Акт освидетельствования скрытых работ.
4. Исполнительная схема.
5. Проект производства работ.
430. Какое количество смонтированных фасадных плит подлежит контролю на отклонение проектного зазора между ними (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Контролю подлежат все плиты.
2. Контролю подлежит каждая вторая плита.
3. Контролю подлежат не менее 50% плит.
4. Контролю подлежат не менее 30% плит.
431. Какое значение параметра не контролируется при монтаже элементов деревянных каркасных перегородок (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Углубление шляпки гвоздя в узлах каркаса.
2. Расстояние между осями стоек.
3. Зазоры между звукоизоляционными плитами.
4. Размер шва между стыкуемыми листами.
5. Уступ между смежными листами вдоль шва.
432. Какое значение параметра не контролируется при монтаже конструкций фасадных систем (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Углубление головки винта или шурупа в обшивку каркаса.
2. Отклонение от вертикальности и горизонтальности крепления облицовочных материалов.
3. Отклонение плоскости фасада от вертикали.
4. Зазор в местах стыка направляющих.
5. Уступ между смежными гранями панелей из их плоскости.
433. Какая допускается предельная влажность теплоизоляции в конструкциях фасадных систем и при монтаже фасадов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 20%.
2. 15%.
3. 10%.
4. 2%.
434. В ходе выполнения работ по устройству арматурного каркаса прорабом было выявлено нарушение в технологии производства работ. Какой вид строительного контроля был выполнен прорабом (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Входной контроль.
2. Операционный контроль.
3. Авторский надзор.
4. Приемочный контроль.
435. Какие трещины допускаются в околошовной зоне сварных швов (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Длиной не более 2 мм, раскрытием не более 0,1 мм по кромке шва.
2. Раскрытием не более 0,1 мм, ориентированные параллельно сварному шву.
3. Не допускаются любые трещины.
4. Длиной не более 2 мм, раскрытием не более 0,1 мм по корню шва.
436. Какое требование стандарта к качеству сварных швов должно быть специально обосновано и обеспечено дополнительными технологическими приемами (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Требование плавного перехода к основному металлу.
2. Требование к качеству поверхности шва (гладкая или равномерно чешуйчатая поверхность).
3. Требование к отсутствию непроваров в корне шва.
4. Требование к отсутствию несплавлений по кромкам.
437. При каком виде контроля выполняется проверка элементов сборных конструкций в процессе установки и временного закрепления (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Приемочный контроль.
2. Входной контроль.
3. Операционный контроль.
4. Технологический контроль.
438. При каком виде контроля лицом, осуществляющим строительство, проверяется соблюдение требований охраны труда при выполнении соответствующих производственных операций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При операционном контроле.
2. При внешнем контроле.
3. При входном контроле.
4. При строительном контроле.
439. При каком виде контроля лицом, осуществляющим строительство, проверяется соответствие выполняемых производственных операций нормативным документам (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При операционном контроле.
2. При внешнем контроле.
3. При входном контроле.
4. При строительном контроле.
440. При каком виде контроля лицом, осуществляющим строительство, проверяется соблюдение технологических режимов, установленных организационно-технологической документацией (выберите один вариант правильного ответа)?
1. При операционном контроле.
2. При внешнем контроле.
3. При входном контроле.
4. При строительном контроле.
441. Каким методом контролируется отклонение отметок опорной поверхности стальных колонн от проектной отметки (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Визуальным.
2. Документальным.
3. Измерительным.
4. Административным.
442. Какая допускается предельная ширина трещин при продолжительном раскрытии для бетонных конструкций с композитной полимерной арматурой (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 0 мм.
2. 0,2 мм.
3. 0,5 мм.
4. 0,8 мм.
5. 1,0 мм.
443. Какая допускается предельная ширина трещин при непродолжительном раскрытии для бетонных конструкций с композитной полимерной арматурой в нормальных условиях эксплуатации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. 0,0 мм.
2. 0,2 мм.
3. 0,5 мм.
4. 0,7 мм.
5. 1,2 мм.
444. В каких случаях разрешается выпрямление гнутых арматурных изделий (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Разрешается в любых случаях.
2. Не разрешается ни в каких случаях.
3. Допускается для проволочной арматуры марок В, Вр.
4. Допускается для стержневой арматуры диаметром менее 12 мм.
445. Какое определение соответствует термину «критический дефект» при выполнении строительно-монтажных работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции.
2. Дефект, при наличии которого существенно ухудшается долговечность строительной продукции.
3. Дефект, выявленный при инструментальном контроле, и подлежащий проверке на условия прочности и устойчивости расчётными методами.
4. Дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации.
446. Каким методом допускается выправлять деформированные стальные конструкции (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Механическим методом.
2. Ручным ударным инструментом.
3. С предварительным нагревом термомеханическим методом.
4. Правка деформированных стальных конструкций не допускается никаким методом.
447. На какие здания, строения, сооружения общей площадью 50 м.кв. и более не распространяются требования энергетической эффективности (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Малоэтажные жилые дома.
2. Сблокированные жилые дома с количеством надземных этажей не более двух.
3. Культовые здания, строения и сооружения.
4. Складские здания.
5. Здания и сооружения, строительство которых осуществляется в особых экономических зонах.
448. Кем определяется класс энергетической эффективности многоквартирного дома, вводимого в эксплуатацию и подлежащего государственному строительному надзору (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Органом государственного строительного надзора.
2. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, в проектной документации.
3. Лицом, осуществляющим строительство.
4. Застройщиком (техническим заказчиком).
449. Какому термину соответствует определение: «текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, действительное качество, положение, физико-механические свойства объектов капитального строительства, линейных объектов и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Организационно-распорядительная документация.
2. Исполнительная документация.
3. Организационно-технологическая документация.
4. Производственная документация.
5. Проектная документация.
450. В каких случаях оформление исполнительной документации при строительстве типовых зданий обязательно (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В случаях строительства типовых жилых зданий.
2. В случае наличия соответствующего распорядительного документа застройщика (технического заказчика).
3. Обязательно в любых случаях.
4. Не обязательно в любых случаях.
451. Кем заполняется раздел №3 Общего журнала работ «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Уполномоченным представителем застройщика.
2. Уполномоченным представителем государственного строительного надзора.
3. Уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство.
4. Уполномоченным представителем технического надзора.
452. Какой журнал надлежит вести на каждом объекте строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Общий журнал работ.
2. Журнал учета выполненных работ.
3. Журнал климатических условий.
4. Журнал выхода рабочих.
453. В каком журнале отображаются результаты контроля качества сварных соединений при монтаже железобетонных конструкций (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Журнал сварочных работ.
2. Общий журнал работ.
3. Журнал работ по монтажу строительных конструкций.
4. Журнал авторского надзора.
454. Кем выполняется регистрация общего и специального журналов работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Органом государственного строительного надзора.
2. Застройщиком (техническим заказчиком).
3. Лицом, осуществляющим строительство.
4. Местным органом исполнительной власти.
456. Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию. Какие из нижеперечисленных документов не относятся к исполнительной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.
2. Акты освидетельствования скрытых работ.
3. Акты освидетельствования строительной техники.
4. Акты освидетельствования ответственных конструкций.
457. Какие материалы не включаются в состав исполнительной документации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций.
2. Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных (в натуре) работ по этим чертежам.
3. Акты испытания и опробования технических устройств.
4. Акты об окончании пуско-наладочных работ.
458. Кем ведутся разделы общего журнала работ (укажите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика.
2. Уполномоченными на ведение такого журнала представителями органов местного самоуправления.
3. Уполномоченными на ведение такого журнала представителями органа государственного строительного надзора.
4. Уполномоченными на ведение такого журнала представителями органа государственного пожарного надзора.
459. В каком журнале фиксируются результаты авторского надзора за строительством (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В общем журнале работ.
2. В специальных журналах работ.
3. В журнале строительного контроля.
4. В журнале авторского надзора.
460. В какой документ заносятся результаты входного контроля качества поступающих материалов, изделий и конструкций на строительную площадку (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. Акт приёмки материалов, изделий и конструкций.
2. Журнал авторского надзора.
3. Журнал входного контроля.
4. Общий журнал работ.
5. Протокол испытаний.
461. Каким образом документируются результаты проведения мероприятий по входному контролю (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Производятся записи в журнале входного контроля.
2. Оформляются акты приема продукции.
3. Оформляются товарно-транспортные документы.
4. Уполномоченным ответственным лицом оформляется разрешение на приёмку.
462. Какой документ составляется по результатам освидетельствования скрытых работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Акт освидетельствования скрытых работ.
2. Протокол осмотра скрытых работ.
3. Заключение о соответствии по результатам освидетельствования скрытых работ.
4. Разрешение на выполнение последующих работ.
463. При каких обстоятельствах в состав исполнительной документации включаются исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Включаются при любых обстоятельствах.
2. Включаются при соответствующем указании в проектной документации.
3. Включаются при соответствующем решении застройщика (технического заказчика).
4. Включаются при соответствующем решении лица, осуществляющего строительство.
5. Включаются при соответствующем решении специалиста по организации строительства.
464. При устройстве изоляционных многослойных покрытий акты освидетельствования скрытых работ должны быть оформлены… (выберите один правильный вариант продолжения текста)
1. На устройство всех слоев одним актом.
2. Выборочно, на устройство 2-3 средних слоев.
3. На каждый из нижних слоев.
4. На устройство основания и верхнего слоя.
465. В какой период составляются акты освидетельствования скрытых работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В любое время на протяжении срока выполнения СМР по результатам видеофиксации.
2. До скрытия их последующими работами, непосредственно после их обследования на месте.
3. Сразу после скрытия их последующими работами.
4. В период производства скрытых работ.
466. Какие сведения не указываются в акте освидетельствований скрытых работ (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Дата начала работ.
2. Информация о стоимости выполненных работ.
3. Дата окончания работ.
4. Реквизиты рабочих чертежей.
467. К какому виду документации относятся результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Проектная документация.
2. Рабочая документация.
3. Организационно-технологическая документация.
4. Исполнительная документация.
468. Укажите документ, который должен быть составлен по результатам проведения контроля за безопасностью участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (выберите один вариант правильного ответа):
1. Акт испытаний участков сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с требованиями национальных стандартов и сводов правил.
2. Акт приемки участков сетей инженерно-технического обеспечения, подписанные предста-вителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
3. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4. Протокол осмотра участков сетей инженерно-технического обеспечения.
469. Кому передаются заполненные специальные журналы работ после завершения выполнения отдельных видов работ по строительству (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Застройщику или заказчику.
2. В производственно-технический отдел генподрядной организации.
3. В органы государственного строительного надзора.
4. В территориальный орган Ростехнадзора.
470. Какой способ приёма заявлений на получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства не предусмотрен Градостроительным кодексом (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом исполнительной власти.
2. С использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг.
3. Через многофункциональный центр (МФЦ).
4. Организацией, осуществлявшей государственный строительный надзор, на электронных носителях.
С использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
471. Какие органы являются уполномоченными на выдачу разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию? (выберите несколько вариантов правильного ответа)
1. Государственная компания «Российские автомобильные дороги».
2. Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
3. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
4. Орган исполнительной власти субъекта РФ.
5. Федеральный орган исполнительной власти РФ.
472. В чьи базовые функции входит организация наладки и опробования оборудования по подготовке объекта к эксплуатации (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Лица, выполнившего монтаж оборудования.
2. Органов местного самоуправления.
3. Лица, осуществляющего строительство.
4. Застройщика (технического заказчика).
473. Какие документы не требуются для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта производственного или непроизводственного назначения в эксплуатацию? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда).
2. Градостроительный план земельного участка.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
4. Проект планировки территории и проект межевания территории.
5. Разрешение на строительство.
474. В каком случае для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию необходим акт приемки объекта капитального строительства (выберите один вариант правильного ответа)?
1. В случае осуществления строительства, реконструкции здания, сооружения застройщиком без привлечения средств иных лиц.
2. В случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда.
3. В случае осуществления строительства, реконструкции здания, сооружения застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
4. В случае осуществления строительства, реконструкции здания, сооружения застройщиком с привлечением организации, осуществляющей функции технического заказчика.
475. На основании какого акта выдается заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.
2. Акт приемки объекта капитального строительства.
3. Акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства.
4. Акты испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.
476. Какой документ является основанием для подачи в жилые здание ресурсов через сети инженерно-технического обеспечения (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства.
2. Разрешение на ввод жилого здания в эксплуатацию.
3. Акт о приемке выполненных работ по устройству сетей инженерно-технического обеспечения.
4. Акт о выполнение технических условий на присоединение сетей инженерно-технического обеспечения.
477. Кем согласовываются сроки выполнения работ по устройству верхнего покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, по установке малых архитектурных форм, озеленению при приемке законченных строительством объектов в зимнее время (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Органом государственного строительного надзора.
2. Генеральным подрядчиком.
3. Органом местного самоуправления.
4. Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.
478. Какие работы при приемке законченных строительных объектов в зимнее время не допускается переносить на ближайший благоприятный период (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Работы по устройству верхнего покрытия внутриквартальных дорог.
2. Работы по отделке элементов фасадов.
3. Работы устройству верхнего покрытия спортивных площадок.
4. Работы по установке малых архитектурных форм.
5. Работы озеленению.
479. В каких формах осуществляется обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)?
1. В форме государственного строительного надзора.
2. В форме актов выполненных работ.
3. В форме декларации лица, осуществляющего строительство.
4. В форме строительного контроля.
5. В форме ввода объекта в эксплуатацию.
480. Кем осуществляется подготовка акта, согласно которому определяется размер средств на проведение работ по консервации объекта (выберите один вариант правильного ответа)?
1. Лицом, осуществляющем строительство.
2. Лицом, осуществляющем подготовку проектной документации.
3. Застройщиком (техническим заказчиком).
4. Местным органом исполнительной власти.
481. Какие параметры должны быть определены в решении о консервации объекта? (выберите несколько вариантов правильных ответов)
1. Размер средств на возведение объекта.
2. Сроки разработки технической документации, необходимой для проведения работ по консервации объекта.
3. Сроки проведения работ по его консервации.
4. Размер средств на проведение работ по консервации объекта+.
482. Кем определяется объём и содержание технической документации, подготовка которой осуществляется после принятия решения о консервации? (выберите один вариант правильного ответа)
1. Застройщиком.
2. Лицом, осуществляющим строительство.
3. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
4. Лицом, осуществляющим финансирование.